Договор на установку металлических дверей

Договор об оказании услуг по установке дверей

Договор N ___ об оказании услуг по установке дверей

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока — по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; «наживить» наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Договор на установку металлических дверей

НА МОНТАЖ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ДВЕРИ, ДОМОФОННОЙ СВЯЗИ, КОДОВОГО

ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА И ИХ

именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице руководителя

действующего на основании устава, с одной стороны, и дирекция единого заказчика районной Управы района_____________________

__________________именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора.__________________________________________________

действующего на основании Положения о дирекции единого заказчика, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет в срок до ________________ работу по установке металлической двери, переговорного запирающего устройства (ПЗУ — домофона), кодового или механического замка по адресу: улица _____________________, дом ______________ подъезд ________.

1.2. Стоимость работ по данному договору составляет ________ ____________________________________________________ рублей.

1.3. Заказчик в трехдневный срок с момента подписания договора перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости работ по договору.

1.4. По окончании работ Заказчик и Исполнитель составляют акт приемки-сдачи работ в двух экземплярах (по одному для каждой стороны договора). В трехдневный срок со дня подписания указанного акта Заказчик производит расчет с Исполнителем за выполненные работы путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 1.2 суммы с учетом выплаченного ранее аванса.

1.5. Исполнитель обеспечивает гарантийное в течение двухлетнего срока обслуживание смонтированного по настоящему договору оборудования.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить все необходимые работы по установке металлической двери, введению в действие домофонной связи, ПЗУ, кодового или механического замка.

2.1.2. Передать Заказчику до подписания акта приемки-сдачи работ предусмотренного п. 1.4 договора ключей от ___________________

2.1.3. По требованию Заказчика в течение гарантийного срока, в 10 дневный срок со дня получения соответствующей заявки Заказчика передать ему дополнительно экземпляры ключей (п. 2.1.2 договора) по согласованной цене.

2.1.4. Устранять в течение двух суток в период гарантийного срока за свой счет неисправности, возникшие в процессе эксплуатации оборудования, указанного в п. 1.1 договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия по эксплуатации дверей, домофонной связи, переговорного устройства, кодового или механического замка.

2.2.2. Принять участие в составлении акта приемки-сдачи выполненных Исполнителем работ, при условии получения w Исполнителя уведомления об этом за два дня до составления указанного акта.

3. Ответственность сторон

3.1. При нарушении Заказчиком и Исполнителем предусмотренных настоящим Договором сроков виновная сторона уплачивает другой стороне договора пени в размере 1 % стоимости работ по договору за каждый день просрочки срока исполнения обязательства по договору.

3.2. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами обязательств по договору.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у сторон договора.

5. Прочие условия

В подъезде № ______дома ______по ул._____________________

дополнительно устанавливается ____________________________

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор на установку межкомнатных дверей

26 мая заключил договор на установку межкомнатных дверей. Срок исполнения работ по договору — 45 дней. Но устно мне пообещали установить в течении 5 дней. Предоплату — 50 процентов внёс. Прошло 18 дней двери не установили. Ждать дальше не могу-встал ремонт. Могу ли я отказаться от установки дверей, и выкупить двери если они уже в процессе изготовления и тем самым компенсировать расходы установщика.

Можно отказаться от договора и выкупить, но для этого необходимо предъявить письменную мотивированную претензию на основе норм ГК.

Бабушка подписала договор на покупку и установку дверей межкомнатных и проплатила аванс 50%. На другой день я посмотрела в интернете стоимость этих дверей очень завышена, и мы с ней поехали в офис этой компании расторгать договор, они отказались вернуть деньги и заставили писать какую-то претензию и отослать её по почте. Правоправны ли их действия, если они никаких расходов не понесли, двери готовые находятся на складе.

Нужно внимательно читать условия расторжения договора. Уверен, там нет основания расторжения из-за завышенной цены. Действия фирмы правомерны, если в договоре предусмотрена выплата аванса. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Вы можете потерять аванс, являющийся, по сути, задатком.

Смотрите так же:  Приказ впо-1 2019

Договор подряда является двусторонним договором и по желаю одной стороны может быть расторгнут только в случаях, предусмотренных законом (ст.450 ГК РФ) или если это предусмотрено вашим договором. Если другая сторона не согласна, можно предъявить иск в суд и доказывать наличие оснований, здесь без помощи квалифицированного юриста вам не обойтись.

Мною был заключен договор на доставку и установку межкомнатных дверей, после произведенной установки стало понятно, что цвет одной двери отличается от заявленной в договоре. С магазином связывались, просили исправить, получили отказ, т.к. двери уже установлены. Можно ли требовать переустановки двери в данном случае?

Добрый день! Можете требовать, конечно, так как условия договора у Вас не выполнены. Претензию написать нужно, просить в ней удовлетворить в добровольном порядке требование о замене двери, направляйте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, если откажут или не ответят — обращайтесь в суд.

Можно, если нарушены условия договора, письменная претензия на основе норм ГК обязательна, не сделают добровольно — взыскать деньги.

Добрый день, да вы вправе требовать от продавца устранить недостатки товара. Обращайтесь в магазин с письменной претензией.

Могу ли я вернуть аванс и расторгнуть договор на установку межкомнатных дверей. С момента подписания мной договора прошло 5 дней. Двери еще не заказывались, работы не начинались. На телефонные звонки не отвечают, завление на расторжение договора брать не хотят. Что делать?

Добрый день. Если они нарушили условие договора, то можете. Жалуйтесь в Роспотребнадзор, обжалуйте в суде

Направьте заявление письмом с уведомлением. После этого подавайте в суд иск о расторжении договора

МОГУ ЛИ Я РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ С ВНЕСЕНИЕМ ЗАЛОГА И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ПО ПРИЧИНЕ ЗАВЫШЕННЫХ РАСЦЕНОК. ОБЕЩАЛИ ПО РЕКЛАМЕ,, АКЦИЯ ДО 30 МАЯ ДЕШЁВЫЕ ДВЕРИ, СКИДКА-65%.А ВЫШЛО НА 10.000 РУБ. ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ БЕЗ АКЦИЙ И СКИДОК. В ДОГОВОРЕ НАПИСАНО, ЧТО ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ. ЭТО БЫЛ УЖЕ КОНЕЦРАБОЧЕГО ДНЯ 19.15 /работают до 20.00. ОФИС НАХОДИТСЯ НА ДРУГОМ КОНЦЕ ГОРОДА/ .В ВОКРЕСЕНЬЕ ТОЖЕ РАБОТАЮТ. Я НАЧАЛА ЗВОНИТЬ С 9.ОО.НЕ ОТВЕЧАЮТ. ПРИШЛОСЬ ЕХАТЬ В ОФИС. В ОФИСЕ НИКОГО НЕ БЫЛО, КРОМЕ МОЕГО ЗАМЕРЩИКА/он просто не брал трубку. Главное, взять с заказчика деньги, а потом можно и игнорировать на звонки/.СТАЛ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО НЕ ОБМАНУЛ МЕНЯ. Я ЕМУ ПООЕЩАЛА ВЫЗВАТЬ К СЕБЕ НА ЗАМЕР ЕЩЕ 2-3 ЗАМЕРЩКА ИЗ ДРУГИХ КОМПАНИЙ, И ПР ВЕЗТИ ИХ РАСЧЕТЫ ЕМУ, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО МЕНЯ ОБМАНУЛИ. ОН СОГЛАСИЛСЯ. ТЕПЕРЬ ГОВОРИТ,, ПОЕЗД УШЕЛ. НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? МОЖЕТ БЫТЬ Я НЕ ПРАВА? ДВЕРИ ЕЩЁ НЕ ЗАКАЗЫВАЛИСЬ, РАБОТЫ НЕ НАЧИНАЛИСЬ.

Неизвестно, непосредственно законодательством это не регулируется, все зависит от условий договора и их формулировок. Руководствуйтесь этими условиями.

Ситуация следующая: заключил договор с ИП на поставку и установку межкомнатных дверей в частном доме. Указанный срок окончания работ истёк месяц назад. По телефону (я живу в деревне в двух часах езды до города, лично его увидеть непросто) он пытается оправдаться (машина поломалась, нет водителя, запили установщики и т.п. и т.д.). В последнее время перестал отвечать на мои звонки. В договоре только его Ф.И.О., больше данных нет. Как добиться законным путём возврата аванса?

Здравствуйте. Отправьте заказным письмом претензию, затем в суд. Можете написать заявление в полицию, Роспотребнадзор.

Пишите претензию ИП, в случае если с его стороны не будет предпринято никаких действий согласно договора обращайтесь в суд

Заключили договор с фирмой поставщиком на покупку и установку межкомнатных дверей. Оплатили 100%. Но фирма двери не установила. Договор, чеки, гарантийные письма, письма с претензией так же присутствуют. Куда обращаться и что делать?

Обратитесь к фирме с претензией согласно ст. 28 ЗоЗПП Требуйте или установку или возврат оплаты При отказе или не рассмотрении в срок 10 дней — в суд В суде взыскивайте оплату, пени, моральный вред Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) [Закон РФ «О защите прав потребителей»] [Глава III] [Статья 28] 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

С магазином дверей заключил договор на приобретение и установку межкомнатных дверей в жилой дом. Сумма заказа около 250 000 руб. Оплату произвёл полностью, согласно заключенному договору. Срок исполнения 45 рабочих дней с момента подписания договора — 17 июня 2015 г. Но воз и ныне там. Враньё и отговорки. С этой компанией находимся в разных городах. Поэтому решение вопроса только путём переговоров по телефону. На прошлой неделе руководитель по телефону сообщил, что компания готова к установке дверей. Мы с супругой выехали на своей машине в город, где находится наш дом. Это более 1000 км. в одну сторону. Прожили там неделю. И опять враньё. Со слов администратора магазина — кладовщик что-то перепутал. В последний перед отъездом день поехали в этот магазин для личной встречи с руководителем. Зашли в кабинет персонала. Представились. В это время один из присутствующих спешно удалился. На наш вопрос кто является собственником магазина, директор с которой мы разговаривали, сказала, что это тот кто спешно покинул кабинет. На просьбу организовать нам встречу с начальником, она сказала, что он нас боится и встреча не состоится. Она предложила выдать нам гарантийное письмо с последним сроком поступления дверей на склад 16.12.2015 г. Затем, или установка дверей, или возврат денег. Подскажите, пожалуйста, как нам правильно поступить в этой ситуации? Нервы на пределе. А для работников магазина всё легко и просто. С уважением, Сергей Михайлович.

Нужно наказать их рублем, можно взыскать неустойку сопоставимую с ценой заказа, для этого нужна письменная мотивированная претензия, документы все в наличии?

Уважаемый Сергей Михайлович г.Тюмень ! Согласно ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей» Если исполнитель нарушил СРОКИ выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и окончания работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она НЕ будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: -назначить исполнителю новый срок; -поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить её своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; -потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); -отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказания услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков выполнения работы( оказания услуги). Согласно ч.5 ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 ст.28 ФЗПП РФ новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определён в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере ТРЁХ процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказания услуг) НЕ определена – общей ценой заказа. Согласно ст.15 ФЗ «О защите прав потребителей» Моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или индивидуальным предпринимателем, импортёром) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежат компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Таким образом, исходя из выше изложенного рекомендую вам, предварительно направив Подрядчику письменную Претензию с указанием Срока для ответа, обратиться в суд с исковыми требованиями: 1)О расторжении Договора оказание услуги. 2)О возврате денежных средств уплаченных денежных средств. 3)О выплате неустойки, в размере 3-х % за каждый день от цены выполнения работы. 4)О компенсации морального вреда. Желаю вам удачи Владимир Николаевич г.Уфа 07.12.2015г

В субботу составили договор с замерщиком на дому по установке двух межкомнатных дверей, сумма договора 32,900. Предоплату внесла тут же через терминал 15,000. Через несколько часов муж увидел, что я заказала и сказал, что я переплатила явно. Позвонили замерщику и уточнили ещё раз качество материалов. Он ответил, что всё надо решать в офисе в понедельник, т.к. В субботу работают до 15-00, вс.-выходной. Реально ли вообще отказаться от заказа и вернуть предоплату, если в договоре указано: В соответствии с Законом О защите прав. товары, имзготовленные по заказу, не относятся к категории товаров, подлежащих возврату или обмену при отсутствии дефектов и брака. Заказчик сам несёт ответственность за выбранныеп им модели, размеры и цвет тизделия. В случае необоснованного отказа принять готовое изделие, Заказчик возмещает исмполнителю 80% от суммы договора.

Имеете право отказаться от заказа в любое время до его выполнения- подаайте претензию .

Чем определяются сроки, указанные в договоре на изготовление и установку межкомнатных дверей.

сроки устанавливаются соглашением (договором) между сторон

В феврале я заключила договор купли-продажи на поставку и установку шпонированных межкомнатных дверей и входной металлической двери.
Спустя 1,5 месяца на полотнах межкомнатных дверей образовались трещины, а входная дверь плохо функционировала.
Обратились в фирму, написали им претензию об устранении недостатков. Они ответили отказом.
В апреле я подала в суд, где просила устранить недостатки, возместить моральный ущерб, выплатить неустойку и оплатить судебные издержки.
В ходе суда была проведена независимая экспертиза, которая постановила, что всему виной некачественный монтаж.
На окончательном (как мне казалось) заседании суд спросил ответчика на что он согласен и предложил решить спор, подписав мировое соглашение.
В мировом соглашении, которое предоставила мне сторона ответчика, было сказано, что с их стороны будет произведен лишь демонтаж старых дверей и доставка новых аналогичных.
Я же в свою очередь не имею претензий к ним ни за что.
Я спросила суд, что больше вообще не хочу иметь дело с этой фирмой и если можно, то вместо замены дверей, расторгнуть договор. Судья спросил писала ли я ходатайство, я ответила нет.
Суд попросил нас выйти на 5 минут, после чего секретарь вышла, дала мне лист и сказала писать ходатайство. Адвокат стороны ответчика подошла ко мне и подсказала как оформить правильно (так как я являюсь юридически не грамотной). Я так и сделала. Зайдя в зал суда я отдала ходатайство судье и услышала такой вердикт: Дело оставить без рассмотрения, так как с моей стороны не было претензии о возврате денежных средств, определение получите завтра

Смотрите так же:  Коллективный договор структура порядок заключения

Подскажите, пожалуйста, как мне быть и что делать дальше? Потому что я считаю, что суд относился к стороне ответчика предвзято, ведь можно было вынести решение по заключению эксперты!
А теперь я получается осталась с испорченным товаром по вине продавца.

Здравствуйте! Вы ведь указали, что писали исполнителю претензию «об устранении недостатков». А требования о расторжении договора и возврате денежных средств не предъявляли. А как указано в ст. 18, 29 Закона РФ «О защите прав потребителе», потребитель на свой выбор предъявляет либо те, либо другие требования. Поскольку требование о возврате денег Вы не предъявляли, то суд правомерно вынес такое определение. Теперь Вам следует заявить исполнителю требование (в досудебном порядке) о расторжении договора и возврате денег. А если оно не будет исполнено, то обращаться заново в суд.

22 апреля 2015 г. Я заключила договор на покупку и установку 4 межкомнатных дверей. Полностью оплатила стоимость дверей + установку. В договоре не указан срок выполнения работы. Через месяц мне установили только 2 двери. Остальные 2 двери не установлены до сих пор. Сначала владелец Ип придумывал различные причины, врал, что якобы установщик уже выехал к нам домой и что через 1-2 часа будет у нас, привезет недостающие комплектующие и установит нам двери. Мы сидели ждали целыми днями, но к нам так и никто не приезжал. Так продолжалось около 3 недель. Потом он нам честно признался, что он потратил все наши деньги и ему не на что покупать оставшиеся материалы и не чем платить установщику. Попросил еще немного подождать. И это немного длится до сих пор. Подскажите, как нам быть дальше?

Доброго дня, напишите ему ОФИЦИАЛЬНУЮ претензию с предоставлением нового срока до. в случае невыполнения в суд.

вам необходимо обращаться в суди взыскивать неустойку и моральный вред, а также все расходы

Оформила договор на установку межкомнатной двери и глухого окна на лоджии еще 15 марта этого года. До сих пор заказ не выполнен и денег возвращать не хотят. Даже не знаю как теперь быть.

Направьте исполнителю претензию с требованиями.

Составили договор на установку на покупку и установку дверей 2 межкомнатные и входная взяли предоплаты 7 000 р в назначенный день приехали только с 2 межкомнатными дверьми поставили а отсутствие входной объяснили тем что нужны деньги чтоб забрать её со склада а у них наличие нет я дал ещё 7 000 сделали дополнительную запись об этом в договоре в назначенный день не приехали и телефон уже два дня не доступен что мне делать куда обратится в полицию или в суд?

Знакомая ситуация. Напишите в полицию и одновременно претензию стороне по договору . Отправьте заказным с уведомлением и описью. Это будет досудебная подготовка.

Составили договор на установку на покупку и установку дверей 2 межкомнатные и входная взяли предоплаты 7 000 р в назначенный день приехали только с 2 межкомнатными дверьми поставили а отсутствие входной объяснили тем что нужны деньги чтоб забрать её со склада а у них наличие нет я дал ещё 7 000 сделали дополнительную запись об этом в договоре в назначенный день не приехали и телефон уже два дня не доступен что мне делать куда обратится?

претензию в их адрес, потом иск в суд

Нужен типовой договор (для скачивания) на установку межкомнатных дверей.

21 ноября 2014 года мои родители заключили договор на приобретение и установку межкомнатных дверей. Исполнитель огласил стоимость работ и согласно договору, родители внесли 30 процентную предоплату. Срок исполнения договора 45 рабочих дней. 16.01.2015 года исполнитель позвонил и сказали, что необходимо перезаключить договор из за увеличения стоимости дверей и их установки. Обосновали это тем, что в договоре есть пункт согласно которому исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующий договор. Стоимость увеличили так, что эти двери просто не нужны. Подскажите, что делать?

Требуйте возврата ДЕНЕГ. не возвратят — иск в суд. Дело однозначно выигрышное. УДАЧИ ВАМ

Я ип выполнил установку межкомнатных дверей на сумму 176000 рублей без составления договора. Акта выполненных работ на всю сумму не было. Организация подрядчик (000) оплатила по безналу 100000 рублей с остальной тянется уже 4 месяца. Руководитель организации перед новым годом написал мне акт выполненных работ на сумму 76000 р и что обязуется оплатить сумму до 31 декабря поставил печать и подпись. Сейчас 13 января на телефон не отвечают. Могу ли я через суд вернуть деньги с этим актом? Заранее спасибо.

Можете. Это надлежащее доказательство, подтверждающее существование обязательства. Исковое заявление подается в соответствии с положениями ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ

Да на основании акта можете вернуть только сумму указанную в акте

Предъявите сначала претензию и только потом можно в суд, если нужно ее составить обращайтесь.

Заключил договор на покупку и установку межкомнатных дверей, заплатил 50%, остальную сумму должен оплатить после получения дверей складом магазина и соответствующим уведомлением. По договору магазин обязуется уведомить меня в течении 45 рабочих дней. 45 дней давно прошли. На мои вопросы о дверях говорят, что перезвонит менеджер, но звонков нет. Хотел бы получить двери и компенсацию предусмотренную договором, или вернуть деньги.

Можно вернуть деньги и взыскать неустойку, если нужно составить необходимые документы обращайтесь.

Я заключил договор купли-продажи на приобретение, доставку и установку шести межкомнатных дверей с уплатой 30% аванса. После замера дверных проемов установщик заявил что стоимость установки возрастет в два раза, что меня не устраивает. Могу ли я расторгнуть договор купли-продажи и как это обосновать в претензии? Спасибо.

Могу ли я расторгнуть договор купли-продажи и как это обосновать в претензии? ПИШИТЕ ПРЕТЕНЗИЮ » виду повышения стоимости раьот в два раза — прошу расторгнуть и вернуть аванс. УДАЧИ ВАМ

Зачем расторгать, настаивайте на исполнении обязательств по договору. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ)

Заключили договор на поставку и установку межкомнатных дверей. Произвели 100% оплату по договору. Установка производилась спустя месяц после доставки. При установке выяснилось, что недовезли одну коробку и комплект наличников. Обратились к менеджеру, последовал отказ и совет произвести оплату за недовезенный комплект вновь и заключить договор. Основания тому, что был подписан акт приема, так же в договоре имеется пунк о том, что если акт приема подписан, товар считается принятым. На притензию организация не отреагировала. Подскажите стоит ли подавать исковое заявление в суд о нарушенных правах потребителя?

Здравствуйте, Оксана ! в связи с недопоставкой комплектующих подавать в суд стоит, права нарушены, Вас ввели в заблуждение, своевременно вы не могли обнаружить отсутствие комплектующих, но придется доказывать свидетельскими показаниями, например, отсутствие комплекта. bor355829@mail.ru 8-904-334-59-68 БОРИСОВ

Заключили с фирмой договор на установку межкомнатных дверей. Внесли предоплату. Срок выполнения договора давно истёк,двери не установлены. Телефон контактный отключен. Мои действия?

Возможно мошенники. Обратитесь в полицию с заявлением.

Истек срок действия договора на услугу-покупка и установка межкомнатных дверей предоплата уплачена не правильно был сделан замер замерщик был оплачен прошел месяц двери привезены но не поставлены что делать.

Здравствуйте! Вам нужно обращаться в суд с иском о защите прав потребителей. Требовать либо оказания услуги, либо компенсации Ваших затрат на установку, либо соразмерного уменьшения цены, а также взыскивать неустойку и компенсацию морального вреда. Можно вначале направить претензию, тогда, в случае отказа, можно будет взыскать и штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя. Если что — обращайтесь, помогу составить претензию, иск и выиграть дело.

Заключили договор на поставку и установку 2-х межкомнатных дверей, оплатили всю сумму сразу, по договору срок поставки 20 раб. дней, установка 7 раб. дней, оговорили сроки обещали в течении недели установить, двери есть в наличии и проблем не будет, на самом деле оказалось все по другому, через 15 раб. дней приехали устанавливать, одна дверь оказалась с изьянами, которую в следствии забрали, установили просто ужас. При неоднократном обращении исправить ошибки, и поставить вторую двень, фирма постоянно придумывают разные отговорки. С момента заключения договора прошло уже 35 рабочих двей. Возможна ли вероятность вернуть деньги полностью по договору? Акт выполненных работ не подписывали.

Смотрите так же:  Трудовой договор с истопником школы образец

Вам надо обратиться в суд с заявлением о защите прав потребителей . возможно в суде Вам необходимо будет заявить ходатайство опроведении строительной экспертизы. Вопрос нелегкий. думаю сами не разберетесь, обратитесь к адвокату.

Лицо) Хочу расторгнуть договор на поставку и установку межкомнатной двери с Исполнителем. Дверь мне уже доставили, но я ее еще не оплатила (должна 4000 руб), а только внесла аванс при заключении договора (8000 руб). В договоре прописано, что я могу расторгнуть договор, но при этом возместить Исполнителю фактически понесенные убытки. Исполнитель утверждает, что его убытки равны стоимости двери, которую я должна доплатить (4000 руб) плюс уже внесенный мною аванс (8000 руб). Но я считаю, что фактически они понесли убытки гораздо меньше суммы, которую я им должна, ведь стоимость изготовления ими двери не может быть равной той сумме, которую они с меня просят. Ведь их наценка не может быть включена в их затраты. Или я не права, и их фактические затраты включают и их наценку к стоимости двери?

Уважаемая Алла ! Что бы ответить Вам на этот юридический вопрос, необходимо ознакомиться с Вашим договором с этой компанией. Сканируйте его или сделайте фотокопию и покажите его юристу, в т.ч. это можно сделать на этом сайте. Удачи Вам.

Здравствуйте, Алла ! фактические затраты должны возмещаться, НО: — у Вас к договору приложена калькуляция по стоимости договора, указана в договоре полная цена. — Письменно затребуйте расчет фактических расходов и копии подтверждающих документов. После этого сами определитесь, что намерены делать. Адвокат БОРИСОВ Е.С.

Я заключил договор с ООО ПАРТНЁР (г.Иваново) на установку межкомнатных дверей и заплатил по договору 34000 р. Фирма исчезла вместе с деньгами. Я обратился с заявлением в полицию, предоставив сведения о регистрации юридического лица, номерА мобильных телефонов и номер автомашины руководителя Фирмы. По этим данным для обращения в суд сам я не могу найти мошенников, а для полиции — это максимум полдня поисков. Однако через два (!) месяца полиция письменно ответила мне, что здесь признаки гражданско-правовых отношений, и мне следует решать этот вопрос в Мировом суде. ВОПРОС: КАК БЫТЬ? (перед тем и прокуратура меня отфутболила к полиции, не желая вмешиваться в дело о явном мошенничестве).
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

Юрий Васильевич, думаю что Вам необходимо привлечь в дело адвоката и обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Перспективу обжалования Вам скажет специалист после ознакомления с материалами дела. так же возможно рассмотрение данного спора в гражданском производстве, решение суда весьма вероятно будет в Вашу пользу, однако исполнение его будет весьма проблематичным.

Юрий Васильевич! Вам необходимо обратиться в следственное управление следственного комитета РФ по Ивановской области по вопросу возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества (адрес: 153002: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 5).

Заключила договор на установку межкомнатных дверей, заплатила предоплату 80%,пошёл уже второй месяц, а двери до сих пор не установлены, что делать?

Уважаемая Марина Иванова! Согласно требованиям ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со ст.9 Федерального закона от 26 января 1996г. №15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ «О защите прав потребителей» и принятыми в соответствии с ним иными правовыми актами. Законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-продажи, выполняющими работы или оказывающими услуги потребителям по возмездному договору, с другой стороны. Согласно п.1 ст.23 ФЗ «О защите прав потребителей», за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара. Положениями ст.ст.27-28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что заказчик вправе потребовать возврата уплаченной суммы по договорам, отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков их исполнения. Предъявляется такое требование в виде претензии (заявления), составленной в простой письменной форме, которая предъявляется заказчиком лично продавцу (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустившему просрочку, либо направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении. В том случае, если заявленное требование в добровольном порядке не было исполнено в предусмотренный для этого срок, заказчик праве обратиться за его удовлетворением в суд по месту своего жительства либо по месту нахождения ответчика. Требования о защите прав потребителей освобождены от уплаты государственной пошлины за их судебное рассмотрение. Желаю успеха.

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ №____

Стороны ____________________________в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава с одной стороны и ________________________________________ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной спецификации к настоящему Договору, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности Исполнителя

2.1 Обеспечить изготовление и установку продукции в срок «_____»________________20___г. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции ____лет, на замки исполнителя _________, на замки Заказчика гарантия не распространяется.

2.3 В случае невозможности исполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении Договора, в течение ____ дней.

3. Обязанности Заказчика.

3.1. Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу.

3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ.

4. Расчет и порядок оплаты.

4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

4.2. Предоплата за заказ _____________ от стоимости заказа.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за каждые просроченные сутки.

5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств.

5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны.

6. Особые условия.

6.1. В случае невозможности подвоза заказа непосредственно к месту установки (отсутствие подъездных путей, лифта и т.д.) доставка осуществляется по договоренности с Заказчиком.

6.3. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят.

6.3. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.

6.4. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются (предоплата не возвращается).

7. Срок действия Договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в других пунктах настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон.

__________________________________________________
паспортные данные, регистрация

Обн. __________________________________________ Тип двери ворота

Цвет обивки: ____наружная

наруж. ___________________________________ ____ внутренняя

внутр. ___________________________________ ____ накладная

Общая стоимость заказа __________________________________________________

С предложенным вариантом изделия согласен ________________________________

Предоплата в сумме ______________________________________________________ получена.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ _______

Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие ___________________________________

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами.

1. На металлические конструкции _________ лет.

2. На замки исполнителя _________ месяцев.

3. На замки Заказчика гарантия не распространяется.

Претензии к качеству и установке не имею.

Остаток суммы в размере ______________________________________________________ получил.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________