Договор по ремонту крана

Хороший ремонт — это просто!

Звоните с 9.00 до 21.00

В тексте договора очень много букв. Чтобы не тратить время, сформулируем основные положения:

✎ оплата по факту выполненной работы, без предоплаты;
✎ гарантия на все работы — три года;
✎ сроки работ зафиксированы в договоре, за задержку — штраф;
✎ сумма определяется на основании сметы и фиксируется в договоре;
✎ материалы можно закупать самостоятельно (по списку) или поручить это строителям;
✎ если заказчику что-то не понравится, он может в любой момент отказаться.

Ниже представлен образец договора подряда на ремонт квартиры.

Договор подряда №_____/_____

1. Предмет договора

2. Срок действия договора

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.1.2. Проводить работы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм.
3.1.3. В течении трех рабочих дней со дня получения письменного запроса давать Заказчику письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения.
3.1.4. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы в случае: непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе проведения работ; отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ.
3.1.5. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ.
3.1.6. По завершении работ передать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренным Договором.
3.2.2. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.3. Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных Договором.
3.2.4. Предоставить Подрядчику в соответствии с условиями договора необходимые материалы.
3.2.5. Обеспечить готовность объекта к проведению работ, а также свободный доступ Подрядчика на объект.
3.2.6. Согласовать с контролирующими и эксплуатирующими организациями все работы.Все платежи контролирующим и эксплуатирующим организациям оплачивает Заказчик.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.3.2. В любое время до сдачи работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора.
3.3.3. По своему выбору в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, которые делают его не пригодным для использования, потребовать от Подрядчика: замены результата работ ненадлежащего качества (повторного выполнения работ); либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; либо соразмерного уменьшения установленной за работы цены.
3.3.4. Если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Сдать объект досрочно.
3.4.2. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работ Подрядчику, если по характеру работ такой возврат возможен.
3.4.3. Подрядчик вправе привлекать для работы по данному Договору субподрядчиков. Всю ответственность за результат работ субподрядчиков несет Подрядчик.
3.4.4. В случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.п.3.2.3, 3.2.4 и 3.2.5 Договора, Подрядчик вправе приостановить работы, уведомив об этом Заказчика, до момента исполнения Заказчиком своих обязательств. Срок исполнения работ при этом увеличивается на период вынужденной приостановки работ Подрядчиком в одностороннем порядке.
3.4.5. Подрядчик вправе увеличить срок исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика, в связи с технологической необходимостью, если возникновение этих обстоятельств нельзя было разумно предвидеть в момент заключения Договора.
3.5. Права и обязанности сторон, не оговоренные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

Договор на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию мобильного крана Liebherr

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию мобильного крана Liebherr

г. Дальнереченск «___»__________ 2013г.

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, заказывает, принимает и оплачивает, а «Исполнитель» обязуется в течение срока действия и в соответствии с условиями настоящего Договора по письменной Заявке «Заказчика»:

1.2. В гарантийный и постгарантийный период выполнять работы по сервисному обслуживанию и ремонту мобильного крана Liebherr, принадлежащего «Заказчику» (далее Кран), с использованием оригинальных расходных материалов и запасных частей (далее – «Продукция»). Работы включают в себя:

— проведение технического обслуживания, ремонта, диагностики Крана, приборов и устройств безопасности.

1.3. Прием-передача Крана и оказанных услуг по настоящему Договору производится, при технической возможности, на территории Заказчика (на базе или объекте) с составлением акта приема-передачи крана на время оказания услуг.

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

2.1. Обеспечить квалифицированный персонал, инструмент, запасные части и/или расходные материалы для выполнения работ.

2.2. Выполнить согласованные сторонами работы и сдать их «Заказчику» по Акту приемки выполненных работ по форме, определяемой исполнителем самостоятельно.

2.3. Предоставить гарантию на выполненную работу согласно разделу № 5 настоящего Договора.

2.4. При проведении работ использовать только оригинальные, сертифицированные запасные части и/или расходные материалы Liebherr.

2.5. После проведения сервисного технического обслуживания обеспечить возврат «Заказчику» замененных расходных материалов по акту (Приложение ), который подписывают уполномоченные представители Сторон.

2.6. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика в ходе проведения ремонта и технического обслуживания Крана.

2.7. Хранить копии документации, связанной с проведением ремонта и технического обслуживания Крана, в течение 3-х (трех) лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

2.8. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику информацию по форме Приложения № 3 к настоящему Договору о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих документов, Поставщик обязуется представлять Покупателю по форме Приложения № 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

2.9. Если какие-либо поля формы Приложения № 3 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

2.10. Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно — стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

2.11. Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения №3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).

3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

3.1. Соблюдать условия эксплуатации, хранения и обслуживания Крана согласно «Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию», с привлечением сервисного персонала «Исполнителя».

3.2. Предоставлять Кран для проведения работ в чистом виде.

3.3. Предоставлять необходимую техническую документацию, которая ведется по учету технического состояния Крана.

3.4. Производить оплату счетов «Исполнителя» за выполненные работы согласно расценок, указанных в приложение №1 к договору.

3.5. Назначить ответственных лиц за эксплуатацию и обслуживание Крана, а также решение организационных вопросов с «Исполнителем».

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. При возникновении необходимости проведения работ по ремонту и сервисному обслуживанию Крана «Заказчик» уведомляет об этом «Исполнителя» путем направления письменной Заявки по факсу или электронной почте с обязательным указанием полных сведений о технике (тип, подтип, серийный номер, год выпуска, наработка в мото/часах, место размещения), для которой заказывается Продукция, номенклатуры, количества по каждой позиции и идентификационных номеров заказываемой Продукции.

4.2. Предварительный объем работ, спецификация запасных частей и/или расходных материалов, а также место и сроки проведения работ определяется на основании Заявки «Заказчика», оформленной в соответствии с Приложением №2.

4.3. На основании полученной Заявки, «Исполнитель» в согласованные с «Заказчиком» сроки, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения «Исполнителем» Заявки от «Заказчику», направляет своих специалистов для выполнения работ.

Смотрите так же:  Приказ о доплатах и надбавках в школе

В случае предоставления расходных материалов и/или запасных частей, необходимых для выполнения работ, «Исполнителем» срок направления специалистов согласовывается Сторонами дополнительно.

4.4. По факту выполнения работ «Исполнителем» составляется 2-х сторонний Акт приемки выполненных работ, по форме, определяемой исполнителем самостоятельно, с указанием использованных в ходе работ запасных частей и/или расходных материалов, а также полным перечнем оказанных услуг с указанием количества нормо-часов по каждому виду услуг в отдельности и общей стоимости услуг в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду услуг. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие Акт приемки выполненных работ, являются полномочными представителями Сторон.

4.5. В случае необходимости проведения дополнительных работ на Кране, в Акте предлагается необходимый перечень рекомендуемых мероприятий и запасных частей для ремонта, который может быть осуществлен по дополнительной Заявке «Заказчика».

4.6 При проведении работ на территории Заказчика отходы производства, образуемые в процессе технического обслуживания и ремонта крана (аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не слитым электролитом; масла отработанные; фильтры масляные отработанные; фильтры воздушные отработанные; обтирочный материал, загрязненный маслами), являются отходами Заказчика.

4.7. При проведении работ на территории Исполнителя с момента передачи от Заказчика Исполнителю отходы переходят в собственность Исполнителя (ст.4 ФЗ №89-ФЗ от 01.01.2001 «Об отходах производства и потребления»); собственностью Исполнителя будут также являться вещества, получаемые после и в процессе переработки, утилизации, обезвреживания и иных видов обращения с отходами.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. «Исполнитель» гарантирует высокое качество сервисных работ по настоящему Договору.

5.2. Качество выполненной «Исполнителем» работы соответствует технологии по ремонту Крана фирм-производителей, с учетом сертификации и особенностей, характерных для РФ.

5.3. Гарантийный Срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев, начиная с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

5.4. «Исполнитель» несет ответственность за качество выполненных работ при условии, что «Заказчик» будет использовать оригинальные запасные части Liebherr, эксплуатационные жидкости и смазочные материалы, соответствующие техническим требованиям заводов-изготовителей Liebherr, согласно «Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию» Крана.

5.5. При признании случая не гарантийным «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» стоимость выполненных работ, а также стоимость установленных запасных частей согласно действующему на текущий момент прейскуранту цен.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость проведения плановых технических обслуживаний, указана в Приложении 1 к Договору.

6.2. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.3. Счета, выставляемые Исполнителем, при исполнении настоящего Договора, имеют для Заказчика обязательную силу. В сумму счетов по настоящему Договору включается: стоимость услуг по ремонту, техническому обслуживанию, стоимость запасных частей, аксессуаров и расходных материалов.

6.4. Стоимость нормо-часа при оказании услуг не связанных с проведением плановых технических обслуживаний составляет ___________ рубля __ копеек, в т. ч. НДС ______ рублей ____ копеек.

6.5. В гарантийный период при проведении плановых технических обслуживаний Крана, оплата производится только за расходные материалы.

6.6. В постгарантийный период или в гарантийный период, но с признанием случаев ремонта Крана не гарантийным, при выполнении работ (услуг) не связанных с проведением технического обслуживания указанных в Приложении №1, стоимость проезда сервисного персонала «Исполнителя» к месту проведения работ на сервисном автомобиле составляет ____________________ рублей __________копеек, в т. ч. НДС _________ рубля ___ копеек за один километр пути.

Стоимость проезда сервисного персонала «Исполнителя» к месту проведения работ (в случае, если для проезда к месту проведения работ используется не служебный автотранспорт), а также стоимость проживания на месте проведения работ оплачивается Заказчиком по факту (согласно предоставленным отчетным документам).

6.7. Стоимость одного часа времени в пути специалиста Исполнителя составляет _________ рубля_______ копеек, в т. ч. НДС _______________ рублей ___ копеек. Максимальное время нахождения специалиста в пути в каждую сторону ограничивается 8 часами.

6.8. Оплата производится по факту произведенных затрат, согласно подтверждающих документов (заверенные копии путевых листов, командировочных расходов).

6.9. В гарантийный период при возникновении необходимости ремонта и признанием ремонта гарантийным случаем ремонт Крана осуществляется за счет Исполнителя.

6.10. В течение 3-х (трех) рабочих дней со дня оказания услуг Заказчику, Исполнитель предоставляет в адрес Заказчика оригиналы счет-фактуры, счета и акта выполненных работ (Приложение ).

6.11. Оплата за выполненные работы производится «Заказчику» платежным поручением в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ на основании счета-фактуры оформленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.11 № 000, акта выполненных работ, счета.

6.12. В случае получения авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров, работ и услуг представить в адрес Заказчика счета-фактуры оформленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ с обязательным заполнением полного номера и даты платежного поручения.

6.13. Сверка взаиморасчётов проводится один раз в квартал и по состоянию на 31 октября текущего года, с направлением акта сверки Исполнителем до 10 числа, месяца следующего за отчетным.

6.14. Общая сумма договора составляет __________________ рубля _____ копейки, в том числе НДС 18 % — __________ рубль ____ копеек.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение «Исполнителем» сроков выполнения работ «Заказчику» вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% от цены работы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работы.

7.3. За нарушение «Заказчику» сроков оплаты «Исполнитель» вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задержанной оплаты.

7.4. Наложение санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. Стороны договорились, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору каждая из Сторон несет ответственность только в порядке и в пределах, предусмотренных настоящим договором. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за упущенную выгоду, производственные издержки, остановку деятельности или любые другие убытки, независимо от того, кто или что явилось причиной возникновения таких убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение или задержку в исполнении своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после заключения настоящего Договора.

8.2. Обстоятельства форс-мажор означают любые обстоятельства вне контроля какой-либо из Сторон, принятие которых в расчет при заключении Договора либо избежание или преодоление которых нельзя было разумно ожидать от какой-либо из Сторон.

8.3. Каждая Сторона должна незамедлительно сообщить другой Стороне об обстоятельствах форс-мажор, как только ей стало известно об их наступлении. Если такое обстоятельство продолжается более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков при условии возврата полученной предоплаты.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Договор составлен, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров в следующем порядке:

9.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным представителем Стороны, направившей претензию.

9.4. В претензии указываются требования заявителя: сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы соответствующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

9.5. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и направляет другой Стороне ответ на претензию в срок не более 30 (тридцати) дней со дня получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием пятидневного срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

9.6. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным представителем Стороны, получившей претензию. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

9.7. В случае неполучения одной из Сторон ответа на претензию или неудовлетворения претензии (частичного удовлетворения) спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по ______________________ года включительно, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения сторонами обязательств

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по обоюдному согласию сторон, а также в случаях:

— неоднократного существенного нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору;

— объявления «Исполнителя» или «Заказчика» банкротом;

— в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению настоящего Договора, и действующих более 3 (трех) месяцев.

10.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Сторон производят взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) дней.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Смотрите так же:  Страховка в укрсиббанке

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, а также уведомления, сообщения, претензии и другие документы, связанные с исполнением, нарушением, расторжением или прекращением Договора должны быть оформлены только в письменной форме, заверены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Документы, переданные при помощи факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.4. Все заключенные ранее как в письменной, так и в устной форме договоренности, условия и обязательства касательно предмета настоящего Договора теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

11.5. Стороны обязаны в случае изменения юридических или банковских реквизитов сообщить новые реквизиты противоположной стороне в трехдневный срок.

Приложение «Стоимость оказываемых услуг».

Приложение « Форма Заявки».

Приложение «Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя».

Приложение «Форма Акта сдачи-приемки ТС ».

Приложение «Форма Акта выполненных работ».

Приложение «Перечень мобильных кранов Liebherr Заказчика, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию у Исполнителя ».

Приложение «Форма Акта приема – передачи запасных частей и агрегатов»

  • Полезное /
  • Формы договоров /
  • Договор обслуживания

ДОГОВОР№ _____ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

г. Москва «_____» ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» (ООО «ПУСК»), именуемое в даль-нейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Малахова Андрея Анатольевича дейст-вующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________________________, дей-ствующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Сторо-ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно данному договору Исполнитель берет на себя обязательства по периодической проверке технического состояния и проведению технического обслуживания, сезонного обслуживания, текущего и капитального ремонтов Грузоподъемных механизмов (далее ГПМ), принадлежащих Заказчику.

1.2. Исполнитель проводит работы по поддержанию ГПМ в рабочем состоянии, отвечающем условиям безопасной эксплуатации, согласно нормативной документации и технической документации завода изготовителя, в соответствии с Графиками технического обслуживания и текущего ремонта (Приложение №2).

1.3. Внеплановые работы по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ производить по письменной заявке Заказчика и согласованию Сторон, путем оформления Сторонами дополнительной сметы и Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании согласованных и утвержденных Сторонами Смет (Калькуляций, Протоколов), являющимися приложениями и неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение № 1).

2.2. Стоимость технического обслуживания включает в себя стоимость запчастей и расходных материалов. Стоимость текущего ремонта не включает в себя стоимость запасных частей и материалов. Приобретение запасных частей и материалов для ремонтов осуществляется Исполнителем по заявке и согласованию с Заказчиком или самим Заказчиком.

2.3. Работы по техническому обслуживанию оплачиваются Заказчиком в порядке 100 %-ной предоплаты на основании счета Исполнителя.

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Обязанности сторон

Обязанности Исполнителя:

3.1. Своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством выполнять все виды работ, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Работы по техническому обслуживанию, сезонному обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам ГПМ проводить с соблюдением требований «Инструкций по эксплуатации и ремонту грузоподъемного механизма», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации Грузоподъемных кранов» и в соответствии с Графиками работ согласованными с Заказчиком.

3.3. Осуществлять оперативный выезд представителя для проведения внепланового ремонта на основании заявки Заказчика, сделанной по телефону, факсу или электронной почте.

3.4. Во время производства работ Исполнитель соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующие в организации Заказчика

3.5. В процессе выполнения работ проводить техническое диагностирование ГПМ его узлов и механизмов для своевременного уведомления «Заказчика» о сроках и необходимости проведения ремонта ГПМ, замены отработавших или пришедших в состояние не безопасной эксплуатации деталей и узлов ГПМ.

3.6. Назначить лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ, а так же обеспечить выполнение работ высококвалифицированным персоналом с соблюдением требований правил промышленной безопасности и охраны труда. Обеспечить проведение инструктажа на рабочем месте и регистрацию в журнале техники безопасности, организовать ведение журнала технических обслуживаний и ремонтов.

3.7. Принимать от «Заказчика» паспорта ГПМ и вносить в них необходимые изменения и дополнения, связанные с выполненными ремонтными работами.

3.8. Выполненные работы фиксировать в журнале совместно с представителями «Заказчика».

3.9. По окончании работ предоставить Заказчику всю необходимую исполнительную техническую документацию.

Обязанности Заказчика:

3.10. Назначить лиц ответственных за безопасное производство работ кранами.

3.11. Обеспечить персонал, допущенный к производству работ ГПМ, инструкциями по безопасной эксплуатации, а также проводить периодический инструктаж допущенного персонала в установленные сроки.

3.12. Соблюдать нормы загрузки, правила эксплуатации и ухода за ГПМ, рекомендованные фирмой-изготовителем и/или Исполнителя по настоящему договору, организовать ведение вахтенного журнала на каждый грузоподъемный механизм.

3.13. Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию об эксплуатации и состоянии ГПМ, обеспечить учет сбоев в работе ГПМ.

3.14. При обнаружении неисправностей, сбоев в работе ГПМ Заказчик обязан приостановить работу и сообщить об этом Исполнителю любым доступным способом.

3.15. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к обслуживанию ГПМ. Проверить выполнение работ Исполнителем и в случае отсутствия возражений по выполненным работам, подписать акт о выполненных работах.

3.16. Во время технического обслуживания ГПМ предоставлять Исполнителю имеющуюся техническую документацию на ГПМ.

3.17. Обеспечить постоянное электроснабжение ГПМ и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства, а обеспечить также надлежащее освещение в зоне действия ГПМ.

3.18. Своевременно и в полном объеме, оплачивать выполненные работы, а также поставленные Исполнителем по согласованию с Заказчиком, запасные части, механизмы и материалы, необходимые для производства работ по настоящему Договору.

4.1. Срок гарантии на выполненные работы равен периоду плановой наработки ГПМ до очередного проведения обслуживания или ремонта. Выявленные в период гарантийного срока дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются за счет Подрядчика.

4.1. Гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются в случае своевременного прохождения обслуживания и ремонта.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта выполненных работ.

4.5. Гарантии не распространяются на случаи:

  • эксплуатации ГПМ в нарушение требований «Инструкции по эксплуатации и ремонту» завода-изготовителя;
  • нарушения правил технического обслуживания и ремонта Владельцем ГПМ или третьими лицами;
  • механизмы, материалы, оборудование и комплектующие детали, поставленные Заказчиком или третьими лицами;
  • не соблюдение требований настоящего Договора.

5. Ответственности сторон

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения своих обязательств по настоящему Договору и при наличии его вины, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.01% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ).

5.3. Исчисления штрафных санкций начинается с момента предъявления одной из сторон письменной претензии другой стороне. При не выставлении стороной, права которой нарушены, письменной претензии штрафные санкции не исчисляются и не уплачиваются.

6. Обстоятельство непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

6.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также, взрыв, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, повлиявшие на невозможность исполнения настоящего Договора.

6.3. При наступлении указанных в настоящем Договоре обстоятельств, сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, в течение одного рабочего дня, с момента наступления таких обстоятельств, должна известить другую сторону в письменном виде, одновременно или в последствии (не позднее трех дней) представить соответствующие доказательства.

6.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 6.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением или его отсутствием.

6.5. Если период действия непреодолимой силы превысит (один) месяц и стороны не придут к каким – либо иным договоренностям, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор. В данной ситуации стороны возвращают друг другу все полученное по настоящему договору в течение пяти рабочих дней, без предъявления каких-либо неустоек друг к другу

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двухсторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию — в Арбитражном суде г. Москва в установленном законом порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель и Заказчик оставляют за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом сторона, выступающая инициатором расторжения, обязана предупредить в письменном виде об этом не позднее одного месяца до момента прекращения своих обязательств по настоящему договору. В течение этого месяца стороны обязаны выполнять принятые по договору обязательства.

8.2. В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий стороны обязуются уведомить одна другую не позднее одного месяца со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае если, они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.

Смотрите так же:  Как получить землю в собственность бесплатно от государства

8.4. Данный договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

8.5. Срок действия договора до «____» ___________ 2014 г.

8.6. Дополнительные соглашения и другие приложения к настоящему Договору, оформленные и переданные по факсу в процессе реализации договора, имеют юридическую силу.

8.7. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех или иных фактов, достоверность подписи, возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной техники.

8.8. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

Договор обслуживание кранов по графику

В компании «Кран-Эксперт» вы можете заключить договор на обслуживание грузоподъемных механизмов на долгосрочной основе. Наши специалисты сохранят вашему оборудованию максимально работоспособное состояние за счет регулярной проверки на наличие неисправностей и немедленного их устранения.

Система сервисного обслуживания кранов.

Заключая договор, на техническое обслуживание грузоподъемного оборудования с нашей специализированной компанией, вы получаете комплекс мероприятий:

  • Разработанных на основе работ с крановым оборудованием в реальных условиях.
  • Рекомендованных ведущими производителями, исходя из режима работы механизмов.
  • Позволяющие учесть допустимые паузы в технологических процессах, чтобы без простоев провести сервисное обслуживание.

На рисунке стандартный график выполнения сервисных работ для грузоподъемных механизмов. Согласно регламенту проверки делаются по категориям: А – ежеквартально, Б – ежегодно, ЧТО – ежегодно, включая замеры сопротивления и изоляции и заземлений.

Договор на год: гарантия безопасности и фиксированный бюджет.

Заключая долгосрочный договор на техническое обслуживание парка кранов, сроком не менее года, вы можете пользоваться сервисными услугами по фиксированной стоимости, экономию до 5% на приобретение запасных частей и до 12% на проведение капитального ремонта оборудования даже если закончился срок эксплуатации.
В комплекс услуг по техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования входят меры повышения износостойкости механизмов: контроль, диагностика, регулировка и смазка движущихся частей.

ЧТО входит по стандартному плану.

Когда каждый занят своим делом.
Наша команда возьмет на аутсорсинг сервисное обслуживание и освидетельствование грузоподъемных механизмов.

Годовой договор на аутсорсинг по техобслуживанию мы заключаем со скидкой, зависящей от года выпуска оборудования и его состояния, вне зависимости от типа и модификации механизмов:

1 | договор на обслуживание мостовых кранов;
2 | договор на обслуживание тельферов
3 | договор на обслуживание электрических талей;
4 | договор на обслуживание подъемников;
5 | договор на обслуживание кран-балок;
6 | договор на обслуживание кран-укосин.

Выполнение работ по ремонту кран-балки, ремонту и рихтовке крановых путей кран-балок

Основные сведения

Уникальный номер закупки

Выполнение работ по ремонту кран-балки, ремонту и рихтовке крановых путей кран-балок

Ускоренная регистрация за 1 час!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

Общество с ограниченной ответственностью БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

656037, Российская Федерация, Алтайский край, Барнаул, Калинина, 116

656037, Российская Федерация, Алтайский край, Барнаул, Калинина, 116

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Малышев Василий Васильевич

Место рассмотрения предложений

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Выполнение работ по ремонту кран-балки, ремонту и рихтовке крановых путей кран-балок

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Подведение итогов не позднее

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Выполнение работ по ремонту кран-балки, ремонту и рихтовке крановых путей кран-балок

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно Технического задания (приложение №1)

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно технического задания (приложение №1)Рассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ производится Заказчиком в срок не менее 30 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ, против документов, указанных в п.2.2 договора.

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Малышев Василий Васильевич

656037, Российская Федерация, Алтайский край, Барнаул, Калинина, 116

656037, Российская Федерация, Алтайский край, Барнаул, Калинина, 116

Классификатор ОКПД2

Классификатор ОКВЭД2

Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеоролог

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

«Выполнение ремонтных работ»

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,8% годовых

Тендерная гарантия
  • От 2,8% годовых
  • До 60 дней
  • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
Гарантия на возврат аванса
  • От 3% годовых
  • До 1,5 лет
  • Любые заказчики и поставщики
Гарантия на исполнение контракта
  • От 3,1% годовых
  • До 2х лет
  • Гибкий подход при рассмотрении

Тендер 17-т-2019 _ разработка конструкторской документации, изготовление, поставка, выполнение шмр и пнр — установки очистки пластовой воды с блоком обезвоживания осадка и насосной станции закачки очищенных сточных вод в пласт для объекта «пункт сборный. сооружения очистные канализационные. площадка поглощающих скважин. реконстр

Закупки корпоративных заказчиков Запрос предложений

Цена не указана

до 18.02.2019 г., 21:00

Продажа невостребованных материально-технических ресурсов

Закупки корпоративных заказчиков Запрос предложений

Цена не указана

до 15.02.2019 г., 13:00

Продажа невостребованных электроматериалов

Закупки корпоративных заказчиков Запрос предложений

Цена не указана

до 15.02.2019 г., 13:00

Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилей

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 05.02.2019 г., 17:45

Закупка акб, расходных материалов и вспомогательной оснастки.

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 08.02.2019 г., 18:00

Запрос предложений. бронзовые втулки.

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 08.02.2019 г., 12:30

Выполнение реконструкции внутриплощадочных сетей электроснабжения, участка вл6кв от промплощадки №4 до устья цву, ао «гок «денисовский»

Закупки корпоративных заказчиков

Цена не указана

до 09.02.2019 г., 10:30

Закупка низковольтной продукциив соответствии с тз

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 12.02.2019 г., 10:00

У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.

  • Скачать презентацию
  • Реклама на ЭТП ГПБ
  • Безопасность платежей

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации непрофильных активов организаций (автотранспортная техника, квартиры, помещения, заводы, земельные участки)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS. При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.

При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.

После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой карты.

В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.

При ошибочном перечислении денежных средств необходимо заполнить Заявление о возврате денежных средств. В заявлении необходимо указать паспортные данные заявителя и номер ключа, полученного на адрес электронной почты после оплаты тарифа. В соответствии с п. 4.18 Лицензионного соглашения, возврат денежных средств возможен только до момента активации тарифа при помощи полученного ключа активации. Возврат денежных средств будет произведен на банковскую карту с которой производилась оплата тарифа.