Копка колодцев договор

Колодцы под ключ в Московской области

В нашей компании только прозрачные цены.
Стоимость кольца – 2200 рублей. Вы в праве заказать колодец в другой организации, но есть ли у них то, что предлагаем мы вам :

  • прозрачные цены;
  • договор на колодец и все виды работ;
  • 1 год гарантии;
  • доступные цены;
  • профессионализм наших мастеров;
  • честность!

Выбирая нашу компанию, вы получаете качественную работу под ключ и воду на своем участке.

Водопровод, канализация, отопление, мы поможем создать Вам комфорт на даче или в доме.

При заказе комплекса работ фильтр в колодец в Подарок.

Очистка колодцев

Для заключения договора Заказчику необходимо подъехать в офис, заключить договор,

обозначить дату начало и окончания работ.

Для Вашего удобства, действует услуга — выезд специалиста на дом для заключения договора.

  • Доставка материалов до объекта в пределах 50км от МКАД, далее 50 рублей/км.
  • Перенос грунта на расстояние до 5 м;
  • Перекатка колец на расстояние до 20 метров от их выгрузки;
  • Промазка швов с применением цемента и жидкого стекла.

Поднятие грунта и установка колец:

  • Проходка грунта, которая требует применение лома учитывается с коэф. 1.5.
  • Валуны от 50 кг- договорная
  • известковая плита проходимость кольца -10000.р
  • марена ( прессованная глина с песком и мелким щебнем) проходимость кольца -1500 руб.
  • скобирование швов 1 кольцо 3 скобы — 1500 руб

Цены на материалы:

  • Стоимость кольца – 2200 рублей.
  • Колодезный домик – ( стандарт ) 6500 рублей;
  • Железобетонная крышка – 2500 рублей с установкой;
  • Чугунный люк – 4500 рублей;
  • Полимерный люк – 3000 рублей;
  • Фильтр из гравия– 2000 рублей;

на строительство шахтного колодца в Московской области

Компания «Рингстрой», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ___________, паспорт

серия ________________ , выданный ____________________________ ,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству

шахтного колодца, с правом досрочного завершения работ.

1.2. По окончании работ сторонами подписывается акт приемки выполненных работ, который с момента подписания

становится приложением к настоящему договору.

1.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется в пункте 5 настоящего договора.

1.4. Сроки выполнения работ:

-Начало работы устанавливается с «___»_______________2017 г.

-Окончание работы и сдача её Заказчику «____»______________2017 г., с правом досрочного выполнения.

1.5. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными

условиями, а также форс-мажорным обстоятельствам).

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Доставить и разгрузить на объект материалы, необходимые для строительства шахтного колодца.

2.2. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы.

2.3. Приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работы

выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего

проведения работ. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях

2.4. Исполнитель гарантирует столб воды при сдаче объекта не менее одного кольца за исключением условий

указанных в пункте 2.8.

2.5. Исполнитель не берёт на себя обязательство на обеспечение желаемого Заказчиком столба воды в шахте

колодца и желаемую скорость водопритока, за химический состав и свойства воды, так как это независящие от

Исполнителя геологические обстоятельства, и при любом гидрогеологическом результате должен получить

полный расчёт согласно указанным в договоре расценкам.

2.6. Прокачка колодца до полного осветления воды ввиду длительности этого процесса (несколько дней)

Исполнителем не производится.

2.7. Исполнитель не обязан компенсировать Заказчику затраты по благоустройству участка, а именно:

Восстановление ограды, газонов, дорожек между газонами и насаждениями.

2.8. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств

в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и

желания Исполнителя и которые нельзя предвидеть или избежать: присутствие крупнообломочных грунтов

(размерами более 70см во всех направлениях) из твердых горных пород (гранит, базальт и т.д.), плывунов

глубиной более 90 см или с притоком воды более 200 л/ч.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Гарантировать Исполнителю наличие и действенность своих имущественных и иных прав, на основании

которых он заключает настоящий договор,в том числе отсутствие прав и претензий третьих лиц, способных

повлиять на выполнение условий настоящего договора.

3.2. Не вмешиваться в производственную и технологическую деятельность Исполнителя.

3.3. Предоставить Исполнителю свободную строительную площадку. В случае отказа от проведения работ,

оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты.

3.4. Принять заказанные и привезенные на объект материалы по накладной , и оплатить их сразу же в

день доставки по договоренности Сторон. В случае невозможности или платности подъезда к

месту строительства колодца Заказчик компенсирует понесенные Исполнителем затраты.

3.5. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять выполненную

Исполнителем работу, с составлением акта приемки выполненных работ, и оплатить её полную стоимость

в установленные настоящим договором сроки.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется совместн

о с Заказчиком. Исполнитель не несет никакой ответственности за наличие и приток воды водоносного

горизонта, за химический состав и свойства воды, и при любом гидрогеологическом результате должен

получить полный расчет согласно указанным в соглашении расценкам.

4.2. Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его ,

4.3. В течение первых лет возможна подвижка колец (особенно верхних), связанная со смещением почвы

(грунта), в т.ч. морозным пучением. Как следствие происходит нарушение плотности (разрушение) швов

между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным и/или супесчаным дном (стоящих на плывуне)

возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца (подъем дна). При производстве

работ при отрицательных температурах (осенью, зимой, ранней весной) возможно промерзание цементного

раствора в местах заложения (стыки колец и т.п.) и как следствие его разрушение. Данные явления не

являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются.

4.4. Уровень и состав воды в колодце является показателем изменяемым и зависит от многих причин.

К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративные

мероприятия в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин

(особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются.

5. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

5.1. Расчёт стоимости работ и материала производится на основании прайс-листа, предоставляемого

Стоимость ж/б колец с замком составляет _______________

Стоимость установки ж/б колец составляет:

— с 1-го по 10-е кольцо — _________________________

— с 11-го по 20-е кольцо — ______________________

— с 20-го по 30-е кольцо — _________________

5.2. Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день доставки по установленным

5.3. Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю работу в установленном размере непосредственно в

Смотрите так же:  Заявление на гос Экзамены

день завершения работы.

5.4. Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5 метров устанавливается по договоренности

с бригадой, переноска грунта до 5 метров осуществляется бесплатно.

5.5. При проходке скальных грунтов (известняк) стоимость 1 погонного метра увеличивается на 2000р.

В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным раствором,

проходка по водоносному горизонту).

5.6. Оплата по настоящему договору производится путем зачисления Заказчиком денежных средств на

расчетный счет Исполнителя или за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

5.7. При просрочке оплаты и/или не полной оплаты любого этапа строительства Заказчик выплачивает

Исполнителю штраф из расчёта 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.8. В случае не оплаты работы или её части Заказчик компенсирует Исполнителю затраты по демонтажу и

транспортировке неоплаченных материалов по расценкам исполнителя.

5.9. Все дополнительные работы и дополнительно поставляемые материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения

Сторонами принятых на себя обязательств;

6.2. Настоящий договор прекращается:

— по соглашению сторон;

— по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме

и подписаны обеими сторонами.

6.4. Гарантия сроком 12 месяцев соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты

Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а также при выполнении Заказчиком всех условий

данного договора и условий эксплуатации колодца;

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6.6. Все возникающие при исполнении настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем

переговоров и соглашением сторон.

6.7. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров, они подлежат

рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

7. ФОРС — МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные

бедствия, война, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих

невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств и другие

неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон), Стороны

освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору на время действия таких

обстоятельств. Срок исполнения договора увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут

действовать указанные обстоятельства.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 дней с

момента наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить другой Стороне о характере

непреодолимой силы и её влиянии на исполнение договора.

К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

  1. Акт приёмки выполненных работ;

Копка колодцев договор

Строительство колодца компанией «Свой колодец» ведется до полного формирования, все процесс проводится в три этапа:

Первый этап – Диагностика участка и определение места строительства колодца. Выезд специалистов нашей компании бесплатный, при заключении договора о последующей копки колодца.

Второй этап — заключает в себе основные работы, копка шахты и монтаж колец. С заказчиком заключается договор на строительство колодца. В договоре прописывается сумма и выплачивается заказчиком за второй этап работы. После завершения второго этап строительства производится сдача колодца с водой и оплата выполненных работ.

Технология «Копка колодцев вручную»

Копка колодцев является очень серьезным делом, поскольку это физически тяжелая работа. Как правило, рытьё колодца выполняется несколькими людьми, с лопатами, кувалдами и ведрами. Шахту колодца выкладывают железобетонными кольцами. При копке внутри колодца (внизу) всегда находится один человек, который наполняет грунтом ведро и передает его наверх на тросе или цепи. Кольца колодцев постепенно оседают, а на них устанавливаются следующие.

Копка шахты для колодца, требует четкого определения ее диаметра, рассчитывается в зависимости от размера кольца. Строго вертикальное положение будущего колодца достигается путем определения уровня отвесом и скольжением колец вниз под собственной тяжестью.

Сначала копка без колец, но как только появляется водоносный горизонт или сыпучий грунт, нужно приступать к обсадке железобетонными кольцами. Если колодец проходит в рыхлом грунте, то шахта делается шире кольца. Многие думают, что здесь можно использовать спецтехнику. Безусловно, это выход, но, к сожалению, обычно для этого оказывается недостаточно места.

Перед входом в водоносный горизонт, необходимо зацементировать нижние швы, для того чтобы колодец был герметичным. Как правило, погружается на одно или два кольца.

Приблизительно так строятся любые частные колодцы. Как вы понимаете, не такое уж это простое дело – рытье колодцев. В настоящее время в Московской области множество людей предлагают услуги по копке колодцев на дачных участках, однако не многие действительно умеют это делать.

Компания «Свой колодец» предоставляет свою помощь для тех, кто нуждается в качественных услугах. Так закажите строительство колодцев у специалистов с опытом работы!

Третий заключительный этап — завершение всех работ по строительству колодца после его формирования. Основные задачи третьего этапа: построить капитальный глиняный замок вокруг колодца, почистить колодец, отпрессовать кольца, и замазать швы.

Трудности при копании шахтного колодца

Существует множество сложностей и препятствий, которые возникают при строительстве, влияющие на глубину, сроки строительства, а иногда и вовсе невозможность копки колодца данной технологией. Вот некоторые из них:

  • При строительстве шахты колодца приходится проходить верховодные слои грунта, насыщенные водой и мешают копке (размывают стены шахты). Они дают малое количество воды и поэтому не используются как источник.
  • «Зависание» колец в шахте колодца. Это может быть следствием: — «прихватывания» колец в глинистых грунтах, либо заклинивание одного или нескольких колец камнями (попавшими между кольцами и стенкой шахты). В этих случаях производится осаживание каждого кольца монтировками или домкратами, а при невозможности сдвинуть кольца продолжать строительство кольцами меньшего диаметра. Это тоже приводит к увеличению стоимости и сроков строительства.
  • Попадание шахты в «плывучий грунт» (так называется грунт насыщенный подземными водами, легко перемещающийся). Плывун — наиболее труднопреодолимое препятствие. При достаточной глубине вырытой шахты плывун перекрывается кольцами. Настойчивость при строительстве такого вида колодца приводит к оседанию грунта вокруг колодца (растет яма вокруг колодца), колодезные кольца «тонут» погружаются в грунт, а песчаное дно стоит на месте. В некоторых случаях пройти плывун не удаётся, тогда обустраивается для водоснабжения этот водонос. Как правило, столб воды на плывуне незначительный (не более 40 — 50 см), и приходится устанавливать насос с автоматикой, которая позволяет аккуратно, порциями закачивать эту воду в промежуточную емкость, откуда она и расходуется.
  • Колодезная шахта упирается в непреодолимое препятствие: гранит, базальт и другие породы, не проходимые обычными способами (отбойными молотками и т.п.). Это препятствие довольно редкое встречается в Московской области, а валуны из указанных пород размером до 0,7 метра в диаметре Мы извлекаем путем применения специальных технологий.

Да, это далеко не все трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, очень многое зависит от гидрогеологических особенностей Вашего участка. Поэтому не стоит заранее настраивать себя на колодец определенной глубины с известными характеристиками.

Компания «Свой колодец» за свой многолетний опыт
приобрела бесценные навыки позволяющие выйти с успехом практически из любой ситуации!

Копка колодцев договор

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

Смотрите так же:  Как оформить список литературы конституция

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по строительству шахтного колодца, находящегося по адресу:

Сроки выполнения работ:

Начало работы: «___»__________201_г.

Срок окончания: «___»__________201_г. (с правом досрочного завершения работ).

Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (погодные условия, а так же форс-мажорные обстоятельства).

2.1. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ: предоставление отапливаемого жилья и наличие либо печки, либо газовой или электрической плиты для приготовления горячей пищи и сушки рабочей одежды.
2.2. При отсутствии жилья Заказчик оплачивает Исполнителю дорожные расходы из расчета 200 руб. за каждое установленное кольцо (включая верхнее).
2.3. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу с составлением акта приемки выполненных работ, и своевременно оплатить ее согласно настоящему договору.
2.1.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объект весь материал, заказанный Заказчиком.
2.1.3. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы.
2.1.4. По окончании проходки заделать швы между кольцами цементным раствором, на забое сделать гравийный фильтр, а вокруг колодца глиняный замок (при наличие глины).
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.

6.1. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Гарантия сроком год соблюдается при выполнении Заказчиком всех условий данного договора.

Заказчик: _______________________________________ _____________________
Ф.И.О. подпись
Адрес: __________________________________________________________________

Исполнитель: И.П._________________________________ _____________________
Ф.И.О. подпись
ИНН _________________________________________________

ОГРНИП ______________________________________________
м.п.
Р/С __________________________________________________

Копка колодцев договор

Вы задумали вырыть колодец на дачном участке или рядышком с загородным домом в Подмосковье? Само собой, что в пользе запланированного никто не сомневается, она очевидна. Но это трудоемкая и даже опасная задача, требующая большой физической силы. Тут никак не обойтись без профессионалов, готовых оформить колодец под ключ. Вот почему наша компания – ваш лучший выбор. Мы готовы выполнить самый широкий спектр работ:

    Доставить нужные материалы на объект.

Построить септики для дач.

Строительство колодцев на даче под ключ

Колодец является необходимым источником питьевой воды любого дачного участка или загородного дома. Строительство колодца даёт возможность полностью отказаться от подачи на территорию участка городского водоснабжения, также колодец является источником именно природной воды, такая вода наиболее важна для человека.

Колодец является необходимым источником питьевой воды любого дачного участка или загородного дома. Строительство колодца даёт возможность полностью отказаться от подачи на территорию участка городского водоснабжения, а так же обеспечит дачный участок качественной водой.

Компания «Aquakolodec» не только выполнит работы по строительству колодца, но так же и обеспечит его дальнейшее обслуживание, оборудует ведром и валом. Вам не стоит волноваться о тяжелом выборе колодца, о трате времени на этот трудный процесс, компания всё сделает за вас.

Строительство колодцев под ключ

Строительство колодцев – оптимальный вариант обеспечения качественного водоснабжения на вашем дачном участке. Мы предлагаем копку колодцев с использованием специального оборудования, благодаря которому все работы проводятся быстро и эффективно.

Почему для копки колодцев следует обращаться к нам?

Наши специалисты готовы оказать помощь в выборе места для колодца. Это важный этап постройки, ведь неправильно выбранная местность способна труды строителей свести на нет.

Нужно выкопать колодец под ключ?

Колодец под ключ – быстро, недорого и выгодно, звоните и заказывайте. Мы поможем выкопать колодец для водоснабжения дачного участка или загородного дома. Телефоны для справок: 8(964)797-28-60, 8(495)469-83-71, 8(495)301-68-98.

На строительство шахтного колодца

Общество с ограниченной ответственностью «Север», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству шахтного колодца, с правом досрочного завершения работ.

1.2. По окончании работ сторонами подписывается акт приемки выполненных работ, который с момента подписания становится приложением к настоящему Договору.

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало работы: «__» __________

Срок окончания: «__» __________

Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами).

2. Обязанности сторон

2.1 Обязанности Заказчика.

2.1.1. Выполнить условия настоящего Договора.

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ: предоставление отапливаемого жилья и наличие либо печки, либо газовой или электрической плиты для приготовления горячей пищи и сушки рабочей одежды. При отсутствии жилья Заказчик оплачивает Исполнителю дорожные расходы из расчета 200 руб. за каждое установленное кольцо (включая верхнее).

2.1.3. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу с составлением акта приемки выполненных работ, и своевременно оплатить ее согласно настоящему Договору.

2.2 Обязанности Исполнителя.

2.2.1. Доставить и разгрузить на объект материалы, заказанные Заказчиком.

2.2.2. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем Договоре работы.

2.2.3. По окончании проходки швы между кольцами заделываются цементным раствором, на забое делается гравийный фильтр, а вокруг колодца (при наличии глины) глиняный замок. Прокачка колодца до полного осветления воды ввиду длительности этого процесса (несколько дней) Исполнителем не проводится.

2.2.4. Своевременно извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему Договору.

2.2.5. Довезти необходимое количество колец при наличии попутного рейса в том направлении по цене _____ руб. за кольцо. При необходимости срочной доставки по геологическим и технологическим причинам стоимость и доставка колец устанавливаться по договоренности Исполнителя с Заказчиком.

3. Условия выполнения работ

3.1. Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется Заказчиком. Исполнитель не несет никакой ответственности за наличие и приток воды водоносного горизонта, за химический состав и свойства воды; и при любом гидрогеологическом результате должен получить полный расчет согласно указанным в Договоре расценкам. При определении количества колец, необходимых для строительства колодца, Заказчик должен учитывать, что Исполнитель лишние кольца обратно не вывозит.

3.2.Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его, водоносный горизонт.

3.3. Если в процессе выполнения работ Исполнитель допустит отступления от условий Договора, ухудшающие качество работы, то по требованию Заказчика Исполнитель безвозмездно устраняет все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок.

4. Порядок расчетов

Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день привоза по следующим расценкам: стоимость одного кольца ____ руб. домика ____ руб., напрягающий цемент, жидкое стекло и гравий 0.1м3 ____ руб., ж/б крышки с установкой ____ руб., полимерного люка ____ руб.. До объекта вводится дополнительная оплата из расчета ____ руб.

Расчет за выполненную работу проводится непосредственно с бригадой в день окончания строительства колодца по следующим расценкам:

Установка колец с 1 по 10 (включая верхнее)____ руб., с 11 по 15____ руб., с 15 по 20____ руб., с 20 по 25____ руб. за одно кольцо. В глинистых грунтах, с включением крупного обломочного материала, проходка которых постоянно требует применение лома и соответственно больших физических и временных затрат на стоимость работ в данном интервале вводится коэффициент 1.5.

Смотрите так же:  Марина кравец развод

В случае невозможности подъезда машины к месту расположения колодца на расстояние ближе 20м. Заказчик оплачивает перекатку колец из расчета 150 руб. за кольцо.

Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5м. устанавливается по договоренности с бригадой, переноска грунта до 5м осуществляется бесплатно.

При проходке скальных грунтов (известняк) стоимость 1 погонного м. – 10000 руб. В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным раствором, проходка по водоносному горизонту, гравийный фильтр, глиняный замок). В случае если по желанию заказчика верхнее кольцо не устанавливается, то стоимость сопутствующих работ уменьшается на 100 рублей.

5. Качество работ

В зависимости от водопритока по водоносному горизонту проходится 0.8-1.6м (1-2 кольца); в плывунах согласно законам механики грунтов столб воды в естественном состоянии может быть всего 0.6-0.8м. В случае небольшого водопритока (менее 500 л/сутки) для создания большего отстойника проходится весь водоносный горизонт и верхняя часть водоупора. Также в зависимости от проходимых грунтов допускается небольшое отклонение шахты колодца от вертикальной оси.

6. Форс-мажорные обстоятельства

В Форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается, или откладывается строительство колодца, кроме общепринятых обстоятельств, входят: погодные (затяжные дожди или сильные снегопады); геологические (крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 70см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты); плывуны мощностью свыше 1метра, а также приток воды свыше 400л/час. Отсутствие водоносного горизонта на глубину 25 колец.

7. Дополнительные Условия

Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Гарантия сроком 12месяцев соблюдается при выполнении Заказчиком всех условий Договора.

Исполнитель:

БИК _________ ___________________________

Генеральный директор:

____________________Ф. И. О.

Заказчик:

паспорт серия:________ №______________________

Выдан (кем/когда): _____________________________

Адрес регистрация: ____________________________

____________________ Ф. И. О.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(приложение к Договору №____ от «__» __________ 201_г.)

«Исполнитель» ООО «Север»

и «Заказчик» ____________________________, составили настоящий акт приемки выполненных работ, «______»___________________201_г. о том, что «Исполнителем» выполнены работы, предусмотренные Договором в полном объеме.

Акт подтверждает, что все работы проведены согласно требованиям вышеуказанного Договора, претензий по выполненной работе не имеется.

Поле для записи отзывов и претензий (если они есть):

Количество установленных колец (включая верхнее):________________________

Стоимость подлежащих оплате работ составляет: __________________________

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

Срок гарантии качества выполненных работ по строительству шахтного колодца устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев повреждения или загрязнения его со стороны третьих лиц.

ВИДЫ ГАРАННТИЙНЫХ РАБОТ

1. В случае загрязнения колодца, в результате разрыва швов между кольцами Исполнитель обязуется произвести соответствующий ремонт без дополнительной оплаты за исключением транспортных расходов, из расчета 20руб. за каждый километр от г. Домодедово до объекта.

2. В случае уменьшения столба воды в результате понижения водоносного горизонта из-за климатических условий до размеров, затрудняющих нормальную эксплуатацию колодца, Исполнитель обязуется углубить колодец за счет Заказчика.

Колодец.Копка Колодцев.Договор.Работаем Зимой

Кoмпaния»Kолодец-Cтрой» Черeповeц.
Предлагaeм Baм услуги пo кoпкe и чиcтки кoлoдцев.Доставляем ж/б кольцa. Большoй выбор домиков для колодцa.Найдем вoдоноcную жилу на вaшем учacтке.Pабoтaем с 2007-гo гoда.
Oбратившиcь к нам,
ВЫ ПOЛУЧИТE:
— Kолодeц пoд ключ зa нeвысoкую цeну-не нужно искaть отдeльно ж/б кoльца,дoмик для колодца или манипулятор
— Юридический договор и гарантию на услуги
— Быстрые сроки выполнения от 1 до 2-х дней
— Мы применяем армированные ж/б кольца в замок,изготовленные по всем стандартом(марка КС 10-9)
— Мы скрепляем все кольца между собой проволокой, или с помощью пластин с анкерами
— Качественный результат, с помощью профессионального инструмента
— Наши мастера с огромным опытом работы ,ответственные, аккуратные.
— Сделаем колодец качественно, быстро, на результат и на совесть, внимательны к мелочам и пожеланиям заказчика.

ЗИМА-НАИЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО КОЛОДЦА,колодцы получаются более глубокими,соответственно даже летом у Вас будет достаточное количество ВОДЫ. СКОРО ПОЙДУТ МОРОЗЫ И СЕЗОН БУДЕТ ЗАКРЫТ. (работаем до -10°С). Мы РАБОТАЕМ СЕЙЧАС (в декабре . ) ,поэтому, если Вы планируете УСПЕТЬ ,то Вам необходимо заключить договор с нами СЕЙЧАС , то есть заключаем договор сейчас,а копаем тогда,когда Вам будет удобно.Так как сейчас повышенный спрос на колодцы,в этом месяце (декабре) МЫ СМОЖЕМ ВЗЯТЬ ТОЛЬКО 10 ЗАКАЗОВ !

УСПЕЙТЕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА КОЛОДЕЦ ПРЯМО СЕЙЧАС .

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ! (работает whаtsарр, vibеr, tеlеgrаm) или оставьте заявку в сообщениях.

Кoмпaния»Kолодец-Cтрой» Черeповeц.
Предлагaeм Baм услуги пo кoпкe и чиcтки кoлoдцев.Доставляем ж/б кольцa. Большoй выбор домиков для колодцa.Найдем вoдоноcную жилу на вaшем учacтке.Pабoтaем с 2007-гo гoда.
Oбратившиcь к нам,
ВЫ ПOЛУЧИТE:
— Kолодeц пoд ключ зa нeвысoкую цeну-не нужно искaть отдeльно ж/б кoльца,дoмик для колодца или манипулятор
— Юридический договор и гарантию на услуги
— Быстрые сроки выполнения от 1 до 2-х дней
— Мы применяем армированные ж/б кольца в замок,изготовленные по всем стандартом(марка КС 10-9)
— Мы скрепляем все кольца между собой проволокой, или с помощью пластин с анкерами
— Качественный результат, с помощью профессионального инструмента
— Наши мастера с огромным опытом работы ,ответственные, аккуратные.
— Сделаем колодец качественно, быстро, на результат и на совесть, внимательны к мелочам и пожеланиям заказчика.

ЗИМА-НАИЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО КОЛОДЦА,колодцы получаются более глубокими,соответственно даже летом у Вас будет достаточное количество ВОДЫ. СКОРО ПОЙДУТ МОРОЗЫ И СЕЗОН БУДЕТ ЗАКРЫТ. (работаем до -10°С). Мы РАБОТАЕМ СЕЙЧАС (в декабре . ) ,поэтому, если Вы планируете УСПЕТЬ ,то Вам необходимо заключить договор с нами СЕЙЧАС , то есть заключаем договор сейчас,а копаем тогда,когда Вам будет удобно.Так как сейчас повышенный спрос на колодцы,в этом месяце (декабре) МЫ СМОЖЕМ ВЗЯТЬ ТОЛЬКО 10 ЗАКАЗОВ !

УСПЕЙТЕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА КОЛОДЕЦ ПРЯМО СЕЙЧАС .

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ! (работает whаtsарр, vibеr, tеlеgrаm) или оставьте заявку в сообщениях.