Договор на изготовление бланочной продукции

Договор на изготовление бланочной продукции

Об изготовлении полиграфической продукции

г. Дзержинск «___»_________2010_г.

ЗАО «Дзержинская типография», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Погодина О.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется изготовить, а Заказчик принять и оплатить полиграфическую продукцию (далее по тексту договора – продукция) в ассортименте и в количестве в соответствии с заявкой.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Изготовить продукцию надлежащего качества.

2.1.2. Изготовить продукцию в срок, оговоренный в заявке и в полном объеме. Срок изготовления продукции в течении_________ дней с момента получения 100% -ной предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

2.1.3. Выполнить работу лично из своего материала.

2.1.4. Безвозмездно исправить все недостатки, обнаруженные после приемки продукции.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить продукцию.

3. Цена продукции и порядок расчетов.

3.1. Стоимость настоящего Договора складывается из стоимости тиражей, изготовленных Исполнителем в течение всего срока его действия. Стоимость материалов входит в цену продукции.

3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю полиграфические работы по договорной цене в зависимости от объема и тиража издания согласно протоколу согласования цены или заявке на печать.

3.3. Сумма договора составляет___________________ в т.ч. НДС 18%_______________.

3.4. Условия оплаты: Заказчик направляет Исполнителю заявку на изготовление продукции, одновременно Заказчик осуществляет предоплату в размере 100% перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Накладные и счета являются неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Гарантии поставщика.

4.1. Исполнитель гарантирует, что продукция, реализуемая по настоящему договору, соответствует государственным стандартам для данного вида продукции.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами: военные действия, стихийные бедствия, забастовки, акты органов государственной власти и управления, непосредственно затрагивающие одну из сторон.

7. Заключительные положения.

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде, подписываются полномочными представителями сторон и являются неотъемлемой частью договора.

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу, по одному каждой стороне, вступает в силу с момента подписания его сторонами.

8. Адреса, реквизиты сторон.

ЗАО «Дзержинская типография»

606025, г. Дзержинск, пр-т Циолковского, 15

Филиал ОАО Банк ВТБ в Н.Новгороде,

ЗАО «Дзержинская типография» ______________________О.Ю.Погодин

Договор № на изготовление печатной продукции

Главная > Документ

на изготовление печатной продукции

г. Волгодонск « » 2013 г.

ООО «ТИПОГРАФИЯ СЕВЕНПРИНТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Колесникова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, в лице директора_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить полиграфическую продукцию (далее по тексту — продукция) и передать ее Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.3. Количество продукции, срок ее изготовления и передачи Заказчику, размеры и виды, а также иные требования, которым должна отвечать изготовленная продукция, определяются сторонами в Спецификации-заявке (далее по тексту — Спецификация) на изготовление печатной продукции, которая подписывается Сторонами или уполномоченными ими лицами и является Приложением к настоящему договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Предоставить информацию и оригинал-макеты необходимые для изготовления продукции в соответствии с техническими требованиями Исполнителя (Приложение №1) и в срок, обеспечивающий своевременное выполнение заказа. В случае нарушения Заказчиком срока предоставления оригинал-макета или его подписания, сроки изготовления продукции согласовываются сторонами дополнительно.

2.1.2. Оплатить изготовление продукции согласно п.3 настоящего договора.

2.1.3. Принять готовую продукцию от Исполнителя.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Приступить к работе в течение трех дней с момента внесения Заказчиком предоплаты согласно п. 3.2 настоящего договора.

2.2.2. Изготовить продукцию согласно утвержденной Спецификации и соответствующую подписанному оригинал-макету. Макет утвержденный Заказчиком имеет юридическую силу и является основанием для изготовления продукции.

2.2.3. Проинформировать Заказчика о готовности продукции.

2.2.4. Сдать готовую продукцию в срок согласованный с Заказчиком и указанный в Спецификации к настоящему договору.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость продукции устанавливается в российских рублях и указывается в соответствующих Спецификациях.

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости продукции, на основании выставленного счета.

3.3. Днем исполнения обязательств по оплате для Заказчика является день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель не несет ответственность за не корректно оформленный оригинал-макет предоставленный Заказчиком в печать.

4.2. Претензии Заказчика по качеству печатной продукции принимаются в течение 5 дней с момента приема-передачи продукции.

4.3. За задержку оплаты, после выставления счёта Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от стоимости заказа, за каждый день просрочки.

4.4. За каждый день просрочки изготовления и передачи печатной продукции Заказчику, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости заказа.

4.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014г.

5.2. Данный договор пролонгируется на очередной срок если ни одна из сторон не изъявила желание расторгнуть данный договор путем подписания соответствующего соглашения.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Все подписанные документы, переданные факсимильно или по электронной почте, являются действительными и имеют полную юридическую силу.

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

6.1. Лица, уполномоченные на подписание Спецификаций и оригинал-макетов, в рамках настоящего договора, являются:

а) Со стороны Исполнителя:

Тел.: 8-918-546-0009,8(8639) 26-24-01, 26-18-85 образец подписи: ______________________

Тел.: 8-918-546-0009, 8(8639) 26-24-01, 26-18-85 образец подписи: ______________________

б) Со стороны Заказчика: __________________________________________________________________________

Тел.:____________________ образец подписи: ______________________

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор на изготовление печатной продукции

Наш основной договор. Является рамочным: заключается на определённый срок и оговаривает все возможные коллизии, могущие случиться в ходе взаимодействия типографии с клиентом. Характеристики конкретного заказа и условия его выполнения определяются специальными приложениями, коих может быть сколько угодно.

Мы не идём на заключение договоров с другим текстом, предложенных нам клиентом. Мы готовы обсуждать любые изменения в тексте настоящего договора. Вы должны быть готовы к тому, что мы не согласимся с предложенными вами изменениями.

alaya_bukva_dogovor_2017.pdf/ 300 Кб

alaya_bukva_dogovor_2017.doc / 138 Кб

© 1999 — 2014
ООО «Алая Буква СПб» — типография
ИНН 7813505561
ОГРН 1117847266811
Карта сайта

Договор на изготовление печатной продукции

ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

г. ______________ «___» _________ 20___ г.

_____ «___________________», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора, _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (все вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по изготовлению печатной продукции (далее: «Продукция»). Наименование Продукции и ее количество указаны в Разделе «Спецификация», являющимся составной частью настоящего Договора и определяющего специфические условия договора и его исполнения (далее – «Спецификация»). Продукция изготавливается одним или несколькими тиражами (далее «Тираж»). Количество Тиражей определено в Спецификации.

2.2 Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить ее в порядке и на условиях, указанных в Разделах «Общие положения» и «Спецификация» настоящего Договора.

2.3 Реквизиты Заказчика и Исполнителя, сроки выполнения работ, технические условия, расчетная стоимость, а также иные особые соглашения между Сторонами Договора подлежат определению в Спецификации. Спецификации присваивается фактический порядковый номер. Каждая страница Спецификации подлежит удостоверению подписями Сторон Договора.

2.4 Каждая последующая Спецификация, оформленная надлежащим образом, согласно п.п. 2.3. и 2.5. настоящего Договора, отменяет действие предыдущей Спецификации.

2.5 Уведомления, сообщения и другая корреспонденция по настоящему Договору в целях ускорения коммуникации между Сторонами могут вестись путем обмена сообщениями по факсимильной связи и (или) электронной почте. Волеизъявления Сторон, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору, должны подписываться Сторонами и дублироваться в письменном виде путем их отсылки по почте или посредством личной передачи.

3. ЗАКАЗ ТИРАЖА И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Заказчик предоставляет Исполнителю Исходные материалы, соответствующие Техническим Условиям Исполнителя (согласно п. 4 Спецификации) и необходимые для производства соответствующего Тиража до даты передачи Исходных материалов (согласно п. 2 Спецификации).

3.2 Процесс изготовления Исполнителем Продукции (соответствующего Тиража) начинается от даты Приема Исходных материалов Исполнителем от Заказчика, полностью соответствующих Техническим Условиям Исполнителя (согласно п. 4 Спецификации). Такое соответствие должно подтверждаться заключением Технолога Исполнителя. Копия заключения Технолога Исполнителя направляется Заказчику.

3.3 Если Технолог Исполнителя сделал замечания по содержанию и качеству Исходных материалов, то Заказчик обязан дать свой ответ путем

  • внесения соответствующих изменений в Исходные материалы в кратчайшие сроки и передачи их Исполнителю либо
  • подтверждения производства Продукции при наличии у Исполнителя имеющихся Исходных материалов путем проставления (1) своей подписи, (2) расшифровки подписи и (3) даты на полученной факсовой копии заключения Технолога Исполнителя и последующей отправки этой копии Заказчику по факсу.
Смотрите так же:  До скольки лошадиных сил не нужно платить транспортный налог 2019

3.4 При наличии замечаний к Исходным материалам со стороны Технолога, Исполнитель вправе приступить к выполнению работ по производству Продукции только после получения ответа Заказчика (согласно п. 3.3) на заключение Технолога Исполнителя.

3.5 Просрочкой при передаче Исходных материалов является предоставление Заказчиком хотя бы одного (согласно п. 3 Спецификации) Исходного материала Исполнителю, соответствующего Техническим Условиям Исполнителя, указанных в настоящем Договоре, позже указанного в Спецификации срока.

3.6 Если Заказчик допускает просрочку при передаче Исходных материалов Исполнителю, то сроки выполнения работ по изготовлению Тиража перестают действовать и согласовываются заново.

3.7 Ответственность за ненадлежащее качество Исходных материалов лежит на Заказчике. В случае предоставления непригодных или некачественных Исходных материалов на условиях, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, повлекших некачественное изготовление Тиража, Заказчик оплачивает стоимость выполненных Исполнителем работ в полном объеме.

3.8 Исполнитель обязан за 48 часов до сдачи Тиража уведомить Заказчика, если он по каким-либо причинам не в состоянии изготовить Тираж на условиях, требуемых Заказчиком.

3.9 Исходные и иные материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, являются собственностью Заказчика. С момента приема исходных материалов Исполнитель принимает на себя ответственность за комплектность и целостность исходных материалов, до момента сдачи готового Тиража.

3.10 Если заказ всех Тиражей не был оговорен сразу при подписании настоящего Договора, отдельные Тиражи согласовываются представителями Сторон путем подписания дополнительного Соглашения.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТИРАЖА

4.1 При приемке Тиража по качеству образцами служат утвержденные уполномоченным представителем Заказчика отпечатанные контрольные листы Тиража и сигнальный экземпляр издания. Заказчик принимает на утверждение отпечатанные контрольные листы Тиража и/или сигнальный экземпляр издания в сроки, указанные в Спецификации.

4.2 После доставки Тиража фирмой-перевозчиком, нанятой Заказчиком, ответственность за сохранность тиража переходит к Заказчику.

4.3 Исполнитель обязан своевременно известить Заказчика о времени и месте приемки Тиража по качеству. Извещение Заказчика Исполнителем осуществляется в два этапа. Первое извещение осуществляется посредством телефонного звонка Заказчику за сутки до предполагаемого времени начала печатных работ. Второй этап осуществляется посредством телефонного звонка Исполнителя Заказчику не позднее, чем за 3 часа до начала печатных работ в день начала печатных работ. При явке уполномоченного представителя Заказчика в установленное время и место для утверждения контрольных листов и/или сигнальных экземпляров, такой уполномоченный представитель Заказчика обязан в течение 20 минут с момента получения на утверждение отпечатанных контрольных листов и/или сигнального экземпляра издания утвердить их либо предъявить Исполнителю претензию с указанием выявленных недостатков. Отпечатанные контрольные листы и/или сигнальный экземпляр издания считаются утвержденными Заказчиком, если в течение указанного срока уполномоченный представитель Заказчика не явится для утверждения либо не утвердит, но и не предъявит Исполнителю претензию к их качеству.

4.4 Если по вине Исполнителя Тираж не соответствует техническим условиям, указанным в пункте 4 Спецификации, или подписанным Сторонами контрольным листам или подписанным Сторонами сигнальным экземплярам, Исполнитель обязан в течение 20 рабочих дней, безвозмездно выполнить работу надлежащим образом в соответствии с оговоренными требованиями, если Сторонами не было достигнуто иного соглашения.

4.5 Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании производства Тиража не позднее 1 (одного) дня после его изготовления.

4.6 Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Заказчик в течение 48 часов с момента готовности тиража согласно графику производства, должен принять и вывезти отпечатанный Тираж за свой счёт. Вывоз и передача отпечатанного Тиража производятся в рабочее время Исполнителя c 9:00 до 18:00.

4.7 Если Заказчик не выполнит обязательства, предусмотренные пунктом 4.6. настоящего Договора, то он обязан возместить Исполнителю расходы по хранению в размере, эквивалентном _____________ рублям за одну тонну готового тиража за каждый текущий день просрочки.

4.8 Исполнитель передает Тираж Заказчику в упаковке, которая должна обеспечивать ее сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

4.9 Документом, удостоверяющим передачу изготовленного Тиража, является товарно-транспортная накладная и счет фактура, подписанная представителями Сторон.

4.10 В случае несоответствия качества Тиража утвержденному контрольному листу и/или сигнальному экземпляру Заказчик имеет право не позднее 14 дней от даты получения Тиража вернуть некачественные экземпляры Исполнителю. Предъявление претензии относительно качества Тиража по истечению указанного срока не принимаются и не могут иметь правовых последствий.

4.11 Если количество возвращенных некачественных экземпляров в Тираже составляет менее чем 10% от общего объема Тиража, Исполнитель обязан возвратить Заказчику стоимость некачественных экземпляров, исчисляемую соответствующим образом из стоимости Тиража, указанной в Спецификации. Если количество возвращенных некачественных экземпляров в Тираже превышает 10% от общего объема Тиража, Исполнитель обязан за свой счет надлежащим образом в соответствии с условиями по качеству напечатать соответствующую часть Тиража в согласованные Сторонами сроки, если Стороны не предусмотрят иное в дополнительном соглашении.

4.12 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Исполнителем работы несет Заказчик с момента приемки Тиража и подписания товарно-транспортной накладной

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Стоимость выполняемых Исполнителем работ зависит от объема заказа и указывается в Спецификации.

5.2 После даты подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает 60% стоимости работ, указанной в Спецификации. Оплата указанной суммы производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5-ти календарных дней с предоставлением оригинала платежного поручения по факсу.

5.3 Оставшиеся 40% суммы, указанной в Спецификации, оплачиваются Заказчиком в течение 5-ти календарных дней после передачи Тиража согласно пункту 4.9. настоящего Договора.

5.4 Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. Если цена Спецификации согласована в условных единицах, то оплата производится по курсу ЦБ за 1 условную единицу в эквиваленте долларов США.

5.5 Заказчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5.6 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора и Спецификацией, Исполнитель имеет право на удержание результатов выполненных работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

5.7 Все расходы, вызванные изменениями в заказе после подписания договора по инициативе Заказчика, включая вызванный этим вынужденный простой машины, будут отнесены на счет Заказчика. К последующим изменениям относится также повторная печать пробного тиража, вызванная незначительными отклонениями от оригинала по инициативе Заказчика.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1 Содержание соглашения Сторон, а также любая информация, переданная и передаваемая Сторонами друг другу при заключении и в ходе исполнения своих обязательств по всем разделам данного Договора (включая, но не ограничивая Тираж издания; стоимость изготовления Тиража издания; информационное и рекламное содержание издания до выхода в свет; сроки предоставления Исходных материалов и сдачи готового тиража; а также любая информация, касающаяся Договора, которую одна из Сторон отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом другую Сторону) считается конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых действующим законодательством – коммерческой тайной другой Стороны.

6.2 Конфиденциальная информация не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны в течение 3-х лет с момента ее получения.

6.3 Информация не будет для Сторон считаться конфиденциальной:

  • если она уже известна из документально подтвержденных общедоступных источников, в том числе, из средств массовой информации;
  • если она становится публично известной по причинам, не связанным со Стороной, обязанной соблюдать конфиденциальность в отношении данной информации;
  • разрешена к распространению письменным разрешением;
  • раскрыта по требованию компетентного государственного органа.

6.4 Исключением из правил, предусмотренных ст. 6.1 и 6.2 настоящего раздела, являются случаи наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам в случае их привлечения к деятельности, требующей знания такой информации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Исполнитель несет ответственность за нарушение только конечных сроков исполнения работ. Исполнитель не несет ответственности за нарушение начальных и промежуточных сроков исполнения работ.

7.2 При отсутствии шкал оперативного контроля печати или цветопроб Заказчика Исполнитель не несёт ответственность за точность воспроизведения цветовых оттенков.

7.3 Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков исполнения работ, допущенное по своей вине. За каждый день виновной просрочки передачи тиража Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не переданной части Тиража, но не более 10 % стоимости не переданного Тиража.

7.4 В случае невозможности своевременного выполнения печатных работ в сроки, указанные в соответствующих Графиках производства работ в связи с задержкой поставки бумаги, вызванной документально подтвержденными обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими для поставщиков бумаги Исполнителю, Исполнитель имеет право пролонгировать срок выполнения печатных работ соответственно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших для поставщиков бумаги, уведомив об этом Заказчика, или по согласованию с Заказчиком заменить вид бумаги.

7.5 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ и сроков приемки отпечатанного Тиража в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель имеет право по истечении семи дней с момента уведомления об этом Заказчика реализовать отпечатанный Тираж издания по цене, которая должна быть не меньше указанной в уведомлении. Сумма, вырученная от реализации Тиража, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей (неоплаченной стоимости работ по изготовлению тиража в соответствии с детализированной ценой договора, указанной в Спецификации, расходов на хранение, неустойки, финансовых Задолженностей Заказчика перед Исполнителем) подлежит возврату Заказчику. Уведомление направляется Заказчику заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо передается представителю Заказчика с отметкой о получении. В данном уведомлении должна содержаться цена, за которую будет Исполнителем реализован Тираж. Уведомление считается переданным Заказчику с момента отправления заказного письма либо передачи представителю Заказчика.

7.6 В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % задолженности.

Смотрите так же:  Пособие по уходу за ребенком беларусь в 2019

7.7 К вопросам, не урегулированным в данном Договоре, применяются нормы ГК РФ об ответственности Сторон по Договору подряда.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Сроки исполнение обязательств Сторон переносятся соответствующим образом на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

8.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3 Не извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, исполнение обязательств которой стало невозможным ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания для неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА

9.1 После подписания настоящего Договора Стороны не вправе в одностороннем порядке вносить в него изменения. Внесенные по взаимному согласию изменения и дополнения в разделы Договора оформляются в соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего Договора.

9.2 При отказе от заказа на изготовление Продукции в любой момент действия Договора, Заказчик должен возместить Исполнителю часть договорной цены пропорциональную доле выполненных работ, но не менее суммы всех понесенных Исполнителем расходов связанных с производством Исполнителем работ по настоящему Договору до даты отказа Заказчиком от заказа. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику материалы, переданные Заказчиком Исполнителю, а также оставшуюся часть уплаченного Заказчиком аванса за вычетом указанных сумм причитающихся Исполнителю по настоящей статье Договора.

9.3 Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке в случае задержки с предоставлением необходимых для начала производства работ Исходных материалов более чем на 14 рабочих дней свыше сроков, определенных в Спецификации.

9.4 Каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения обязательств другой Стороной, если об этом было направлено письменное мотивированное уведомление другой Стороне, и другая Сторона не смогла исправить нарушение в течение 30 дней (если такое нарушение могло быть исправлено).

9.5 Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение своих обязательств в пределах, определенных настоящим Договором и действующим законодательством.

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ)

10.1 Исполнитель обязуется своими силами, но за счёт Заказчика обеспечить соблюдение требований ст. 7 Федерального Закона «Об обязательном экземпляре документов», если иное не согласовано Сторонами в настоящем Договоре. Заказчик обязан предоставить список адресов, в которые необходимо разослать обязательные экземпляры, а также сведения о количестве рассылаемых экземпляров. При невыполнении настоящего условия Договора Исполнитель вправе получить от Заказчика возмещение любых убытков, которые могут быть связаны с нарушением требований статьи 7 указанного Закона.

10.2 Заказчик обязан за свой счет обеспечить соблюдение требований ст. 29 Закона РФ «О средствах массовой информации». Заказчик обязан при заказе на производство средства массовой информации включать в Исходные материалы обязательные сведения, предусмотренные Законом «О средствах массовой информации», в том числе: наименование, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и сайта Исполнителя согласно п. 13 настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Исполнитель и Заказчик гарантируют, что у каждого из них имеются все необходимые права и полномочия на заключение настоящего Договора и на исполнение обязательств, вытекающих из него, и что каждое личное подписание настоящего Договора от его имени надлежащим образом одобрено Сторонами.

11.2 Заказчик гарантирует, что любая информация рекламного характера, которая будет принята Исполнителем в работу, соответствует требованиям Федерального Закона «О рекламе». Принятие Исполнителем Исходных материалов не подразумевает, что Исполнитель самостоятельно проверил соответствие такой рекламной информации требованиям указанного закона.

11.3 Все исходные и иные материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, являются собственностью Заказчика и не могут быть каким-либо образом использованы Исполнителем без письменного на то согласия Заказчика. Все авторские и иные смежные права на эти материалы и изготавливаемую Продукцию принадлежат Заказчику.

11.4 Заказчик гарантирует, что передаваемые им Исходные материалы не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности.

11.5 Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, в первую очередь, разрешаются в процессе переговоров. Любой спор, который не может быть разрешен в процессе прямых переговоров в течение тридцати (30) дней с подачи письменного уведомления одной Стороной другой Стороне о существовании такого спора, разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6 Все разделы Договора, включая данный и все возможные Особые Положения, подписанные уполномоченными представителями, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, составляются на русском языке в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Любые «Особые Положения» будут иметь приоритет над условиями Раздела «Общие положения» и Раздела «Спецификация» лишь в случае их надлежащего отражения в Разделе «Особые Положения».

11.7 Если какое-либо из положений настоящего Договора будет или станет полностью или частично юридически недействительным либо невыполнимым, то это не повлияет на действительность остальных положений настоящего Договора. Если выяснится, что настоящий Договор содержит тот или иной пробел, который необходимо заполнить путем внесения дополнений, действует аналогичное правило. Вместо положения, ставшего недействительным или невыполнимым, либо при внесении дополнения для заполнения пробела должно действовать разумное положение, максимально приближенное — насколько это юридически возможно — в экономическом отношении к тому, к чему стремились или стремились бы по смыслу и назначению настоящего Договора Стороны, если бы они при заключении Договора учли тот его пункт, который требует дополнений.

11.8 Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю другой Стороны лично под расписку или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования другая Сторона не несет ответственности за возможные негативные последствия использования старых реквизитов.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ________ 20__ г.

12.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон.

Дебет-кредит бланочной продукции

Какие нужно составлять бухгалтерские проводки при покупке бланочной продукции (кроме бланков строгой отчетности), какие нужно при этом оформлять документы? Отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Д.Д. Хенкеева, Ю.А. Кошелева.

К бланочной продукции относят первичные учетные документы, регистры бюджетного учета, отчетности и прочее. Так вот, книжная, иная печатная продукция, в том числе печатная сувенирная продукция, предназначенная для продажи, кроме библиотечного фонда и бланочной продукции строгой отчетности, учитывается на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы» (п. 69 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30 декабря 2008 г. № 148н, далее — Инструкция № 148н).

Получаем, что исходя из норм Инструкции № 148н бланочная продукция, за исключением бланков строгой отчетности, подлежит учету на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы».

Вместе с тем согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (утверждены приказом Минфина России от 30 декабря 2009 г. № 150н) расходы по изготовлению и приобретению любой бланочной продукции (в том числе бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и прочее) следует относить на подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

Исходя из этого можно сделать вывод, что при приобретении бланочной продукции (кроме бланков строгой отчетности), кассовые и фактические расходы совпадать не будут. Оплатив расходы по приобретению бланков по коду КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», в бюджетном учете данные бланки следует принять в состав материальных запасов.

Согласно пункту 52 Инструкции № 148н материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости с учетом НДС, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством). При этом фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату, признаются:

  • суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
  • суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материальных ценностей;
  • таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
  • вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
  • суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги) материальных запасов до места их использования, включая страхование доставки;
  • суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанные с их использованием);
  • иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.

Для учета операций по изготовлению материальных запасов в рамках основной деятельности, а также для учета операций, связанных с приобретением материальных запасов (при отражении произведенных вложений в сумме расходов, формирующих балансовую стоимость объекта материальных запасов), предназначен счет 0 106 04 000 «Изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)» (п. 84 Инструкции № 148н).

Таким образом, операции по приобретению бланочной продукции (за исключением бланочной продукции строгой отчетности) следует отражать следующими записями:

Дебет КРБ 0 206 09 560
«Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги»
Кредит КРБ 1 304 05 226 (2 201 01 610)
«Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате прочих работ, услуг» («Выбытия денежных средств учреждения со счетов»)
— перечислена предварительная оплата за бланочную продукцию согласно договору с поставщиком;

Дебет КРБ 0 106 04 340
«Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)»
Кредит КРБ 0 302 09 730
«Увеличение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг»
— отражена сумма произведенных вложений на приобретение бланочной продукции;

Дебет КРБ 0 106 04 340
«Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)»
Кредит КРБ 0 302 00 000
«Расчеты по принятым обязательствам»
— отражена сумма произведенных дополнительных расходов, связанных с приобретением бланочной продукции (по соответствующим кодам аналитического учета счета 1 302 00 000 в зависимости от экономического содержания расходов);

Дебет КРБ 0 105 06 340
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов»
Кредит КРБ 0 106 04 440
«Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)»
— принята к учету бланочная продукция по сформированной фактической стоимости;

Дебет КРБ 0 302 09 830
«Уменьшение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг»
Кредит КРБ 0 206 09 660
«Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги»
— произведен зачет ранее произведенной оплаты;

Дебет КРБ 0 302 09 830
«Уменьшение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг»
Кредит КРБ 1 304 05 226 (2 201 01 610)
«Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате прочих работ, услуг» («Выбытия денежных средств учреждения со счетов»)
— произведена окончательная оплата по договору на приобретение (изготовление) бланочной продукции;

Дебет КРБ 0 401 01 272
«Расходование материальных запасов»
Кредит КРБ 0 105 06 440
«Уменьшение стоимости прочих материальных запасов»
— списана на финансовый результат стоимость израсходованных бланков.

На заметку: Фонд социального страхования относит расходы на изготовление бланочной продукции, (включая изготовление листков нетрудоспособности, бланков «Родовых сертификатов») на целевую статью 514 01 00 «Мероприятия в области социальной политики». При приобретении бланочной продукции (кроме бланков строгой отчетности), кассовые и фактические расходы совпадать не будут. Оплатив расходы по приобретению бланков по коду КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», в бюджетном учете данные бланки следует принять в состав материальных запасов.

Смотрите так же:  Сдача возврат cashback

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Д.Д. Хенкеева, Ю.А. Кошелева.
Статья опубликована в журнале
«Бюджетный учет» № 6 июнь 2010

Договор заказа на изготовление печатной продукции

Договор заказа на изготовление печатной продукции

город _________________ » ___ » ____________ 200 __ г.

ООО » __________________ «, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя ООО _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО » _________________ «, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в Приложении N 1.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, установленные в Приложении N 2.

2.1.2. Заказчик обязуется оплатить печать очередного номера журнала в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. По акту сдачи-приемки принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента уведомления Заказчика о выполнении работ по настоящему Договору.

2.1.4. Своевременно поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.5. Своевременно представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ до начала печати очередного номера журнала.

2.1.6. Обеспечить вывоз отпечатанного журнала в течение _____ после уведомления о готовности тиража.

2.2. Права и обязанности Исполнителя:

2.2.1. Обеспечить печать журналов в согласованные сроки, предусмотренные графиком работ (Приложение N 2), и необходимое качество печати.

2.2.2. Проверить сдаваемые диапозитивы на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.

2.2.3. Немедленно поставить в известность Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки печати очередного номера журнала.

2.2.4. Известить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.

2.2.5. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, в соответствии с п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, оговоренных в Приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его реальных возможностей по выполнению договорных обязательств.

2.2.6. Исполнитель осуществляет рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве _____ экз. в Российскую книжную палату.

2.2.7. Имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае: отсутствия предоплаты, нарушения сроков предоставления материалов, существенного увеличения тиража, красочности и объема издания.

III. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Базовая стоимость печати журналов приведена в Приложении N 1 настоящего договора.

3.2. Основанием для оплаты являются счета, выставляемые Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

3.3. Заказчик производит оплату счета в течение _____ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

IV. Приемка готовой продукции

4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.

4.2. Качество и количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется транспортом Заказчика.

4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей обеих заинтересованных сторон. При приемке соблюдаются следующие требования:

— при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее _____ экз. от всего тиража. В случае обнаружения бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. В случае отсутствия у Заказчика возможности произвести приемку, Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые подлежат замене на качественные экземпляры. В случае невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.

4.5. Все претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее _____ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Исполнитель не принимает претензий от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.

5.1. Условия настоящего Договора и Приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

VI. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия и отклонении претензий — в арбитражном суде.

VII. Срок действия договора и прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____. Сторона, желающая продлить настоящий Договор, предоставляет за месяц до истечения срока действия Договора письменное предложение о продлении. В течение _____ со дня утверждения согласия о продлении настоящего Договора Заказчиком составляется график работ (Приложение N 2) на следующий год.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Одностороннее расторжение настоящего Договора возможно в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются несоблюдение условий п.п. 2.2.1 и несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя — п. 2.1.2.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными на то представителями сторон, являются неотъемлемой частью Договора.

7.5. Приложения N 1 и N 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

IX. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ООО » __________________» ООО » ____________________»