Типовой договор монтажа окон

Бизнес-портал Пути успеха

  • Главная
  • »
  • Образцы договоров
  • »
  • Договор поставки (установки) пластиковых окон (образец)

Договор поставки пластиковых окон № __

г._______________ «____»___________2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении _____________, расположенном по адресу: _______________________________, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

— в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

— изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

— предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ.

— принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем явных недостатков;

— в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения;

— оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;

— выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 ( двух) недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

— передать результат работ заказчику по акту выполненных работ;

— предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;

— произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

— Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

— уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР.

3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: _______________(______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% — ____________ (_________________________) рублей __ копеек.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

— 50 % от стоимости договора, что составляет — ____________ (__________________________) рублей ___ копейки , в том числе НДС-18% __________рублей,

— окончательный расчет, в размере ____________ (__________________________) рублей ___ копейки , в том числе НДС-18% __________рублей, осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения подписания сторонами акта выполненных работ.

3.3. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной.

3.4. Исполнитель гарантирует уплату в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ

5.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.7.Договор вступает в силу и действует до ________________________г.

Типовой договор монтажа окон

В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?

Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».

Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.

При этом суд указал следующее.

Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.

Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.

Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.

Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.

Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену . в том числе стоимость работ . ; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.

Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ». Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.

Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.

Данное требование ответчиком исполнено не было.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем ( см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).

Отсутствие существенных условий договора подряда

Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

Смотрите так же:  Приказ о вводе в действие инструкции по пожарной безопасности

Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.

Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка ( см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).

Договор на установку окон пвх образец

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

Тип документа: Договор строительного подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:

  • общие условия составления договора
  • предмет
  • стоимость услуг
  • права и обязанности каждой из указанных сторон.

Общие условия составления договора

Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно – установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику. Это в строгом порядке оговаривается в документе.

Стоимость услуг

Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное – это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Также отдельно оплачивается доставка и установка ПВХ окон, если это прописано в самом договоре. Порядок оплаты оговаривается в индивидуальном порядке. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.

У большинства балкон или лоджия используются как хранилище ненужных вещей или для сушки белья. Многие

Балкон или лоджия – неизменные спутники жилых домов. К сожалению, очень редко собственники

При возведении деревянных строений, в частности домов из бруса, когда дело доходит до оконных проемов у

Балкон – небольшое домашнее пространство, которое не воспринимается как комната, а скорее как

Обычно после того как работы по остеклению и утеплению лоджии подходят к концу, переходят к отделке

Справочник юриста

Типовой договор на поставку пвх конструкций

Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель.

ДОГОВОР № ____________ Дата заключения: ____.____._______

Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________________»,

далее именуемое «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г. с одной стороны

(Фамилия, Имя, Отчество)

проживающий(ая) по адресу:

имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность:

Паспорт. серия: ___________, N: ____________, дата выдачи: ____________, кем выдан: ________________________________ далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании __________________(далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

1.3. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:

— на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику

— на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).

1.4.Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:

— Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.

— В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара

— применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.

1.5. Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком:

2. Обязательства сторон

Образец договора на установку окон

Ключевым этапом заказа ПВХ окон является оформление договора на установку окон. Именно договор определяет дальнейшее направление сотрудничества и его специфику, поэтому важно ответственно отнестись к его оформлению. Нельзя обсудить на словах все особенности конструкции, сроки и прочие аспекты сотрудничества, а после этого без прочтения подписать договор. Не поленитесь тщательно изучить договор перед подписанием бумаг.

Какие пункты в договоре особенно важны?

Как данные заказчика, так и информация исполнителя услуг должна быть подлинной, реквизиты, данные паспорта, юридический адрес, адрес доставки и места реализации услуг, информация о заказчике, — все это должно соответствовать базовым документам. Печати, подписи, сами договоры, — все это должно быть представлено в виде оригиналов. Не допускается использование ксерокопий, при этом важно обратить внимание и на данные, зашифрованные в печати — это должна быть подлинная информация об организации, соответствующая отраженной в документах.

Какая информация определит качество будущих конструкций? Это ГОСТы, которые прописываются в документе, обратите внимание на их соответствие вашим требованиям и заявленным характеристикам окна. Отсутствие прописанных в договоре стандартов, по которым осуществляется выполнение работ — это плохой знак, поэтому необходимо дополнительно узнать и уточнить у менеджеров причину отсутствия этих данных. Стандарты распространяются не только на изделия, но и на материалы, из которых они выполнены и на технологию монтажа. Если специалисты не могут даже устно указать ГОСТы, по которым работает компания — это плохой знак, так как это может указывать на несоблюдение какой-либо технологии вообще, что, в свою очередь, нередко является причиной проблем во время будущего использования окна и малого эксплуатационного срока конструкции.

Все материалы, от фурнитуры до монтажной пены должны быть указаны в тексте договора, при этом уже во время выполнения работ заказчик сможет требовать от исполнителя соблюдения условий договора. Отсутствие данных, как о самом материале, так и о его производителе — это плохой знак и большие риски для заказчика.

После того, как конструкция и материалы будут доставлены на адрес заказчика, необходимо тщательно сверить их с перечнем, указанным в договоре и уже только после этого оформлять акт приемки, в противном случае даже отсутствие важных комплектующих, наличие дефектов конструкции, или использование отличных от заявленных материалов не будет рассматриваться компанией, предоставляющей услуги в качестве претензии.

Монтаж и претензии заказчика

Установка окна является частью услуги, предоставление которой регламентируется текстом договора, поэтому даже малейшее недовольство качеством выполнения работ может послужить причиной для отказа заказчика от подписания акта приемки. При этом заказчик обязан четко сформулировать причины недовольства и определить сроки устранения дефекта, в этом случае монтажники должны будут устранить все недоработки. Необоснованные и не сформулированные претензии не рассматриваются, в этом случае акт может быть подписан без участия заказчика.

Убытки и невозможность реализации услуги

В процессе изготовления окон, или их монтажа могут возникнуть форс-мажорные ситуации, не позволяющие в полной мере реализовать услуги, оговоренные в договоре, не будут ли в данном случае нарушены права заказчика? Нет, так как в рамках договора компания будет обязана возместить заказчику все потраченные средства и при этом дополнительно выплатить ему компенсацию в соответствии с законом.

Однако, не только исполнитель имеет обязательства перед заказчиком, нарушение которых влечет дополнительные выплаты, но и заказчик обязан действовать в рамках договора. Отсутствие возможности у специалистов компании вовремя доставить изделие на место, или установить его по вине заказчика чревато дополнительными затратами последнего на повторную доставку, а нередко и на хранение ПВХ конструкции.

Все даты, финансовые риски, пути выставления и устранения претензий и прочие деликатные аспекты сотрудничества должны быть подробно расписаны в договоре.

Это один из наиболее важных пунктов договора, поэтому стоит уделить достаточно внимания и ему. Указание гарантий исполнителя может отсутствовать в тексте договора только в случае покупки конструкции без монтажа, так как в данном случае производитель не может гарантировать долгой службы окна, так как технология установки может быть грубо нарушена, что, в свою очередь, приведет к порче изделия и ухудшению его основных эксплуатационных свойств.

Смотрите так же:  Адвокат чернобыль

Оформление договора — это очень важный и при этом очень сложный этап сотрудничества с компаниями, изготавливающими и реализующими ПВХ конструкции. Для вашего удобства мы собрали на сайте образцы, которые позволят вам составить первичное представление о данном документе и изучить ключевые аспекты его оформления.

Типовой договор на пластиковые окна (договор на изготовление пластиковых окон)

Вот и пришел момент, когда решены все колебания и сомнения в целесообразности установки именно пластиковых окон.

Определившись с типом пластикового профиля и конструкцией своих окон, Вы уверенно вступаете на территорию фирмы — производителя, удовлетворяющую Вашим требованиям качества.

Теперь один из основных моментов — узаконивание отношений с этой фирмой, определение обоюдных обязательств и прав.

И очень важный момент в этом договор по пластиковым окнам, точнее договор купли продажи пластиковых окон.

Мы рекомендуем Вам заключить именно такой, комплексный договор с единой фирмой, а не отдельно договор на изготовление пластиковых окон и договор на установку пластиковых окон. В нем не должно быть пунктов о переложении части обязанностей по производству определенных работ на на плечи компании, которую Вы и в глаза- то не видели. Тем более не допустим вариант, когда Вы приезжаете в офис одной компании, а предлагают заключить договор продажи пластиковых окон от имени другой фирмы.

К чему Вам привлечение третьих физических либо юридических лиц, даже обладающих лицензиями на выполнение определенных работ, деньги — то Вы платите не им! Поэтому у такой организации всегда будет стандартная отговорка: кому заплатили деньги, от тех и требуйте .

Вот договор у вас в руках. Первым делом нужно внимательнейшим образом изучить все пункты, которые относятся к установке пластиковых окон, поскольку именно от этого может в дальнейшем во многом зависеть качество установки и функционирования пластиковых окон. Подписывайте договор поставки пластиковых окон лишь в том случае, если Вы абсолютно согласны со всеми пунктами, в противном случае, требуйте его редактирования.

Типовой договор на пластиковые окна обязан включать в себя следующие пункты:

•Здесь приводятся общие описания причин, по которым данный Договор заключается, а именно: Заказчик приобретает, а Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению определенного круга услуг и обязанностей.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

•Здесь указываются сроки, в которые Исполнитель обязуется выполненить свои обязанности.

•А этом пункте подробным образом описаны обязательства каждой из сторон перед оппонентом: Исполнитель — по продаже, производству и установке, Заказчика — по срокам оплаты услуг, предоставляемых по настоящему Договору на монтаж пластиковых окон.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

•В этой части должна быть указана полная стоимость товара плюс стоимость услуг предоставляемых компанией Заказчику по настоящему Договору. Здесь следует достоверно убедиться в том, что указана как стоимость собственно оконных конструкций, так и стоимость установки и доставки, в противном случае появляется риск получить экстра счета на дополнительную оплату.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

•Перечисляется порядок передачи произведенных ПВХ изделий Заказчику, а именно: какие документы (приемо — сдаточный акт, накладные) при этом подписываются, где и каким образом Вы можете указать все свои претензии по порядку доставки, качеству, установке изделий, если таковые имеют место.

•В этом пункте указываются санкции, которые вправе применить стороны друг к другу, в случае невыполнения описанных обязательств по настоящему договору на обслуживание пластиковых окон, либо на их установку. Следует запомнить, однако, что как Заказчик, так и Исполнитель могут нести только ответственность, предусмотренную действующим законодательством, посему абсолютно бесполезно вписывать в эту главу пункт о смертной казни путем гильотинирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

•Необходимо указать гарантийные сроки на поставляемые изделия, их компоненты (в случае несовпадения гарантий на изделие целиком и отдельные его части) и монтажные работы, порядок предоставления гарантийного обслуживания. Здесь приведены, безусловно, только основные пункты, которым необходимо уделить внимание при заключении пластиковые окна договор. которые обязаны в нем присутствовать В скором времени на нашем сайте Вы сможете изучить образец договор пластиковые окна .

Смета на установку окон пвх образец

образец сметы на установку пластиковых окон Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей любых производителей, любой сложности.Монтаж зимой теперь возможен! Новоселам! 3% скидка на окна ПВХ!Основное направление деятельности компании Питер» — это производство, продажа и установка пластиковых окон: смета расходов на замену старых окон будет меньше, если Вы обратитесь именно к нам!бланки договор купли продажи автомобиля между физическими лицами с рассрочкой Файл: Образец смет на установку окна. Файл загружен: РейтингДополнительно здесь учтеныУстановка окон ПВХ, м2, 37,610, 600,00, 22566,00. Казалось бы, зачем вообще нужна какая-то смета на установку пластиковых окон: просто договорились о цене и срокахРепутация: 2. Статус: Offline. Подскажите как расценить установку оконных блоков из ПВХ, и закладывание проемов окон пенобутоном смета на установку пластиковых окон образец Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей любых производителей, любой сложности. Осуществляю регулировку окон ных и дверных конструкций

Казалось бы, зачем вообще нужна какая-то смета на установку пластиковых окон: просто договорились о цене и сроках, поставили окно и дело в Скачать пример сметы, скачать КС-2, КС-3, скачать акт выполненных работ. Сметная программа Инфоплюс-смета позволят подготовить и При установке пластиковых окон силами специализированной организации важным моментом является составление сметы.Там же можно найти и образцы документов.Установка накладных откосов из ПВХ распространена в панельных и блочных зданиях.необходимые документы для заключения трудового договора Название: Примеры смет, форм КС-2, КС-3, М-29 Файл: Смета на замену Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ с 18, комерч предлож, окна из ПВХ профиля изд6 — 1500х1420 9487,23/4/1,18*1 Сметы (монтаж, пусконаладка) [255]. Подсчет объемов работ [7].Главная » Файлы » Примеры смет » Сметы (строительство). Смета на установку металлопластиковых окон.

Смета установку окон ПВХ Ремонт сервисное сервисное обслуживание область) Образец договора на установку окон (Зеленоградск) 1.5.5.496 Copyright InfoStroy Ltd. Образец №4 16, Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены мая 2009 года МОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ — ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С образец договора займа учредитель Удаляем окно и дверь. Демонтируем старые деревянные окна и двери, при этом применяем расценки.ГЭСН10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХВот и все — пример сметы на ремонт квартиры, а в данном случае гостиной, готова!Смета на ремонт офиса, Михнево, ул.ЛенинаСмета на работы по отделке помещения офиса в поселке городского типа Михнево на сумму 976550 р.Скачать смета на строительство, монтажные работы, ремонт и реконструкцию, Котельная — монтаж технологических трубопроводов, узел учета.gsf

Просмотров — 196 Комментариев — 0 Добавлено — вчера

Образец договора купли-продажи пластиковых окон

купли — продажи пластиковых окон

г. Москва 12 августа 2004 г.

000 Пластиковые окна вашей мечты. в дальнейшем Продавец. действующий на основании Устава. в лице директора Баринова Сергея Петровича, с одной стороны и Семенов Виктор Павлович в дальнейшем Покупатель. с другой стороны. заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Продавец обязуется передать и установить. а Покупатель принять и оплатить конструкцию — пластиковые окна из профиля FGT ( Германия ), фурнитуры SDJ А ( Германия ) и стеклопакета. далее пластиковые окна. на условиях настоящего Договора.

Наименование товара: пластиковые окна

Тип стеклопакета: 5-67-89

1.3. Перечень основных дополнительных элементов комплектации окна. вошедших в стоимость товара

Образец договора на установку окон

Ключевым этапом заказа ПВХ окон является оформление договора на установку окон. Именно договор определяет дальнейшее направление сотрудничества и его специфику, поэтому важно ответственно отнестись к его оформлению. Нельзя обсудить на словах все особенности конструкции, сроки и прочие аспекты сотрудничества, а после этого без прочтения подписать договор. Не поленитесь тщательно изучить договор перед подписанием бумаг.

Какие пункты в договоре особенно важны?

Как данные заказчика, так и информация исполнителя услуг должна быть подлинной, реквизиты, данные паспорта, юридический адрес, адрес доставки и места реализации услуг, информация о заказчике, — все это должно соответствовать базовым документам. Печати, подписи, сами договоры, — все это должно быть представлено в виде оригиналов. Не допускается использование ксерокопий, при этом важно обратить внимание и на данные, зашифрованные в печати – это должна быть подлинная информация об организации, соответствующая отраженной в документах.

Какая информация определит качество будущих конструкций? Это ГОСТы, которые прописываются в документе, обратите внимание на их соответствие вашим требованиям и заявленным характеристикам окна. Отсутствие прописанных в договоре стандартов, по которым осуществляется выполнение работ – это плохой знак, поэтому необходимо дополнительно узнать и уточнить у менеджеров причину отсутствия этих данных. Стандарты распространяются не только на изделия, но и на материалы, из которых они выполнены и на технологию монтажа. Если специалисты не могут даже устно указать ГОСТы, по которым работает компания – это плохой знак, так как это может указывать на несоблюдение какой-либо технологии вообще, что, в свою очередь, нередко является причиной проблем во время будущего использования окна и малого эксплуатационного срока конструкции.

Смотрите так же:  Приказ об учетной политике усн 2019

Все материалы, от фурнитуры до монтажной пены должны быть указаны в тексте договора, при этом уже во время выполнения работ заказчик сможет требовать от исполнителя соблюдения условий договора. Отсутствие данных, как о самом материале, так и о его производителе – это плохой знак и большие риски для заказчика.

После того, как конструкция и материалы будут доставлены на адрес заказчика, необходимо тщательно сверить их с перечнем, указанным в договоре и уже только после этого оформлять акт приемки, в противном случае даже отсутствие важных комплектующих, наличие дефектов конструкции, или использование отличных от заявленных материалов не будет рассматриваться компанией, предоставляющей услуги в качестве претензии.

Монтаж и претензии заказчика

Установка окна является частью услуги, предоставление которой регламентируется текстом договора, поэтому даже малейшее недовольство качеством выполнения работ может послужить причиной для отказа заказчика от подписания акта приемки. При этом заказчик обязан четко сформулировать причины недовольства и определить сроки устранения дефекта, в этом случае монтажники должны будут устранить все недоработки. Необоснованные и не сформулированные претензии не рассматриваются, в этом случае акт может быть подписан без участия заказчика.

Убытки и невозможность реализации услуги

В процессе изготовления окон, или их монтажа могут возникнуть форс-мажорные ситуации, не позволяющие в полной мере реализовать услуги, оговоренные в договоре, не будут ли в данном случае нарушены права заказчика? Нет, так как в рамках договора компания будет обязана возместить заказчику все потраченные средства и при этом дополнительно выплатить ему компенсацию в соответствии с законом.

Однако, не только исполнитель имеет обязательства перед заказчиком, нарушение которых влечет дополнительные выплаты, но и заказчик обязан действовать в рамках договора. Отсутствие возможности у специалистов компании вовремя доставить изделие на место, или установить его по вине заказчика чревато дополнительными затратами последнего на повторную доставку, а нередко и на хранение ПВХ конструкции.

Все даты, финансовые риски, пути выставления и устранения претензий и прочие деликатные аспекты сотрудничества должны быть подробно расписаны в договоре.

Это один из наиболее важных пунктов договора, поэтому стоит уделить достаточно внимания и ему. Указание гарантий исполнителя может отсутствовать в тексте договора только в случае покупки конструкции без монтажа, так как в данном случае производитель не может гарантировать долгой службы окна, так как технология установки может быть грубо нарушена, что, в свою очередь, приведет к порче изделия и ухудшению его основных эксплуатационных свойств.

Оформление договора – это очень важный и при этом очень сложный этап сотрудничества с компаниями, изготавливающими и реализующими ПВХ конструкции. Для вашего удобства мы собрали на сайте образцы, которые позволят вам составить первичное представление о данном документе и изучить ключевые аспекты его оформления.

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на монтаж ПВХ окон

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2014 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.