Типовой договор пусконаладочные работы

Образцы договоров

Разработкой представленных договоров, а также их переводом на большинство основных языков мира занимается ООО «МОК-Консалт» (ИНН 7702441175, ОГРН 1187746833867) телефон +7 (916) 152-95-26

среда, 3 июня 2015 г.

Образец договора поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ (кондиционеры)

Договор поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ

г. Москва «01» мая 2015 г.
ООО «Иванов» , в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ООО «Петров» , в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор на проведение монтажных, пуско-наладочных работ и обучение персонала

Договор на проведение монтажных, пуско-наладочных работ и обучение персонала

“ ___ ” ___________ 201_г.

Победитель в проведении процедуры закупки в электронной форме (протокол №_____ от _______) «__________», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании __________ с одной стороны и Открытое Акционерное Общество «Саратовский радиоприборный завод» (далее ) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», . П. , действующего на основании Устава , совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно проведенной процедуры закупки в электронной форме (протокол № ______ от «____» __________ 201_ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство произвести монтажные, пуско-наладочные работы (далее — ПНР) и обучение персонала работе на оборудовании, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, на территории Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Адрес установки Оборудования и выполнения монтажных и пусконаладочных работ : Саратов, проспект 50 лет Октября, 108.

1.3. По вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему Договору, Стороны выделяют ответственных представителей:

· от Исполнителя: ____________________ тел. _________________________

· от Заказчика: ____________________ тел. __________________________

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость по договору (цена договора ) составляет ________ (____________) рублей, _____ копеек, в том числе НДС 18% ____________ (__________) рублей, ____ копеек.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата по настоящему договору производится в размере 100% в течение 10 дней с даты подписания акта приемки ПНР и обучения персонала.

2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях, в безналичном порядке, на основании счета Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения оборудования сообщить Исполнителю по факсу о дате готовности условий необходимых для проведения Работ.

3.2. Исполнитель приступает к проведению Работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней исчисляя от даты готовности условий необходимых для проведения Работ. Точная дата начала работ сообщается Исполнителем направлением соответствующего уведомления Заказчику. Срок выполнения работ по ПНР – не более 30 дней (уточняется по каждому типу оборудования).

3.3. Все работы указанные в настоящем договоре выполняются в течение рабочего времени Исполнителя с 8.30 до 17.30 часов, но не более 8 часов в сутки, в том числе суммарно. Проведение работ в нерабочее время проводится только по соглашению Сторон.

4. Права и обязанности сторон

4.1.1. Заказчик имеет право требовать соответствующего исполнения Работ и обязанностей от Исполнителя по настоящему договору.

4.2.1. По первому требованию Исполнителя обеспечить присутствие необходимого персонала:

    Электромонтажник с соответствующей эксплуатации поставляемого Оборудования группой допуска; Стропальщик и/или такелажник с соответствующими разрешительными документами.

4.2.2. Провести все подготовительные работы по указанию Исполнителя:

    Обеспечить условия, необходимые для беспрепятственного заноса Оборудования в помещение. Размеры дверей, проемов, коридоров должны соответствовать беспрепятственному перемещению через них всех частей Оборудования. Обеспечить необходимые коммуникации по требованию Исполнителя (подвод электроэнергии, сжатого воздуха, приточную и вытяжную вентиляцию и т. д.); Выполнить такелажные работы по вносу оборудования в помещение, его демонтажу с транспортных поддонов, транспортировке и постановке на место эксплуатации (если это предусмотрено требованиями к установке Оборудования). Такелажные работы проводятся под контролем представителя Исполнителя. Обеспечить защиту питающей сети от короткого замыкания и перегрузки.

4.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалиста (ов) Исполнителя, пронос необходимого инструмента, оснастки, оборудования в помещение, где планируется проведение пусконаладочных работ с оформлением документов, соответствующих положениям Заказчика.

4.2.4. Выделить с начала выполнения работ 1 (одного) наладчика для участия в пусконаладочных работах и обучения наладке оборудования и его обслуживанию.

4.2.5. Выделить оператора, подготовленного к работе на данном виде Оборудования, для обучения приёмам работы и технологической наладке оборудования.

4.2.6. Обеспечить безопасные условия представителям (ей) Исполнителя для выполнения работ по пуско-наладке оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране труда.

4.2.7. По окончании работ подписать Акт приемки ПНР и обучения персонала, а при наличии претензий или замечаний составить и передать Исполнителю Акт-претензию.

4.3. Права Исполнителя:

4.3.1. Исполнитель имеет право требовать соответствующего исполнения обязанностей от Заказчика по настоящему Договору.

4.3.2. Исполнитель имеет право в случае нарушения и/или полного, а также частичного неисполнения Заказчиком своих обязанностей, в любой момент времени прекратить выполнение Работ до полного устранения нарушений, а также полного исполнения обязанностей Заказчиком.

4.4. Обязанности Исполнителя:

4.4.1. В течение 5 дней после подписания договора направить Заказчику инструкции (чертежи, планировки и пр.) и требования к помещениям (фундаментам, конструкциям, подъездным путям и пр.) для проведения подготовительных работ Заказчиком.

4.4.2. При проведении работ соблюдать правила объектового режима Заказчика.

4.4.3. Исполнитель обязан не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала монтажных и пусконаладочных работ представить список лиц осуществляющих вышеуказанные работы.

4.4.4. Произвести монтажные, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика на основании методик Исполнителя и/или в соответствии с документацией изготовителя оборудования.

4.4.5. Произвести монтажные, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика качественно и в сроки, указанные в п. 3.

4.4.6. Провести инструктаж и обучение не более двух выделенных Заказчиком специалистов по работе на Оборудовании и его обслуживанию. Провести инструктаж и обучение оператора, выделенного Заказчиком, работе на Оборудовании на примере 3-х деталей (для станков с ЧПУ, чертежи предоставляет Заказчик). Консультации дополнительных специалистов, а также работы по постановке и отладке технологического процесса на дополнительных комплектах технологической оснастки и других видах используемого материала, могут быть осуществлены Исполнителем по соглашению Сторон.

Смотрите так же:  Категории налог на авто

4.4.7. В течение 3-х дней после окончания работ представить Акт приемки ПНР и обучения персонала. При наличии претензий или замечаний со стороны Заказчика устранить их в согласованные сроки.

5. Приём-передача выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются Сторонами, с приложением счета-фактуры.

5.2. Подписанный сторонами Акт выполненных работ подтверждает окончание монтажных, пусконаладочных работ и обучение персонала, а также отсутствие каких либо претензий Заказчика к Исполнителю.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

Смотрите так же:  Жалоба на парковку на газоне

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

Договор № на выполнение сборочных и пусконаладочных работ

Главная > Документ

на выполнение сборочных и пусконаладочных работ

г. Москва « ___ » _____________ 20__г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ООО «Русский проект — XXI век», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бешкарева Алексея Владимировича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика сборочные и пусконаладочные работы (далее – Работы) оборудования (далее – Оборудование), указанного в Перечне оборудования (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

Необходимые для выполнения Работ расходные и иные материалы предоставляются Подрядчиком. Перед началом Работ стороны составляют Смету необходимых расходных материалов (Приложение № 2 к Договору). Допустимое отклонение от сметы составляет ___% от общей сметной стоимости.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая сумма Договора составляет _________________________ (_______________________ ________________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) ___(__) рублей 00 копеек.

Общая сумма Договора соответствует стоимости Работ, включая расходные материалы.

Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик на основании счета, выставленного Подрядчиком перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 100 % (сто процентов) от общей суммы Договора, указанной в п. 2.1. Договора, что составляет с учетом НДС (18%) ________ (_______) рублей 00 копеек. Заказчик уплачивает Подрядчику денежную сумму в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Договора и получения счета на оплату.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации в безналичной форме платежа.

Датой осуществления платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Адрес выполнения работ: __________________________________________.

Срок выполнения сборочных и пусконаладочных работ составляет ____ (_______________) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта освидетельствования готовности объекта к проведению работ (Приложение №3 к Договору) при условии наличия Оборудования на объекте.

Заказчик передает Подрядчику имеющуюся техническую документацию на Оборудование.

Работы проводятся Подрядчиком при условии готовности объекта к проведению Работ, под которой подразумевается соответствие места установки Оборудования всем требованиям, указанным в п. 3.7. Договора, а также наличие всего Оборудования, указанного в Перечне оборудования, в месте установки Оборудования.

Работы выполняются в соответствии с технической документацией Оборудования, и правилами техники безопасности, электрической, противопожарной и иной безопасности.

Место установки Оборудования должно быть оснащено необходимыми инженерными коммуникациями (электросеть, водопровод, канализация, вентиляция) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатации Оборудования, и действующими нормами и правилами (ГОСТ, ПУЭ, СНиП, СанПиН). Оборудование должно устанавливаться в чистом, хорошо освещенном сухом помещении с температурой воздуха не ниже + 15 °С и не выше + 25 °С. Электрощиты, электропроводка, автоматические электровыключатели, электророзетки и т.д. должны быть установлены в соответствии с действующими правилами электрической и противопожарной безопасности. Допустимое отклонение напряжения в сети электропитания Оборудования не должно превышать 5% от номинального. Подводка всех инженерных коммуникаций для подключения к ним каждой единицы Оборудования должна находиться не далее 1,5 м от места установки этого оборудования. Кроме этого, место установки оборудования должно соответствовать Техническим требованиям, указанным в приложении № 4 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

В случае приостановки и (или) невозможности проведения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, сроки и условия проведения Работ согласовываются Сторонами дополнительно.

Для проведения Работ Подрядчик вправе привлекать специализированное предприятие, имеющее лицензию на данный вид деятельности.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Об окончании выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика путем направления Уведомления об окончании выполнения Работ, образец которого является обязательным приложением к Договору.

Заказчик обязан провести приемку выполненных Работ не позднее ___ (___) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Уведомления об окончании выполнения Работ.

Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

В случае необоснованного уклонения Заказчика от проведения приемки Работ и/или подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик вправе направить Заказчику письмо с требованием надлежащим образом провести и оформить приемку выполненных работ. При дальнейшем уклонении Заказчика от проведения и документального оформления сдачи-приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком в срок сдачи-приемки выполненных работ, установленный в письме Подрядчика.

В случае обнаружения в процессе сдачи-приемки недостатков в выполненной работе Заказчик обязан немедленно (не позднее дня, следующего за днем сдачи-приемки работ) письменно заявить об этом Подрядчику.

Подрядчик устраняет выявленные недостатки Работ за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления Сторонами Акта выявленных недостатков (дефектов) Работ. Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) Оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате общей суммы Договора, Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком в виде пени в размере 0,1% в день от суммы платежа, в отношение которого допущена просрочка, но не более 10 % от суммы платежа, в отношение которого допущена просрочка.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумным способом, и к которым, в частности, относятся: стихийные бедствия, пожары, аварии, в том числе на транспорте, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, запретительные действия властей, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе изменение законодательства, и т.п.

Смотрите так же:  Заявление на открытие счета в банке бланк днр

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Стороны устанавливают обязательный порядок досудебного урегулирования споров. Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 5 (пяти) дней с момента их получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Уведомления, извещения и иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны вправе направлять друг другу посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи по адресам и номерам телефаксов, указанным в разделе 8 Договора. Стороны заблаговременно

письменно извещают друг друга об изменении своих адресов и номеров телефаксов и несут риски, вытекающие из отсутствия такого извещения.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

Заключение Договора и направление документов в его использование по факсимильной связи, Стороны признают юридически действительными.

Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Юридический адрес:_______________ ____________________________________

Типовой договор пусконаладочные работы

Договор компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период пусконаладочных работ (далее – договор на ПНР), заключается по вновь присоединяемым, реконструированным 1 объектам на период пуско-наладочных работ.

Порядок заключения:

Для заключения договора необходимо:

  1. Оформить заявку на заключение договора на период ПНР;
  2. Собрать пакет необходимых документов;
  3. Направить оформленную заявку с пакетом необходимых документов в отделение сбыта Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» по территориальной принадлежности строящегося объекта.

Требования к заявке:

  1. Заявка оформляется на бланке организации заявителя;
  2. В заявке указывается дата составления заявки;
  3. Заявка подписывается руководителем организации Строителя или уполномоченным лицом, с приложением документов (копий документов), подтверждающие полномочия подписанта;
  4. Подпись руководителя (уполномоченного лица) на заявке скрепляется печатью организации;

Требования к документам:

  1. Документы должны строго соответствовать перечню;
  2. Предоставляются оригиналы документов и/или надлежаще заверенные копии.

Действия ПАО «МОЭК»

  1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявки с документами, в случае выявления замечаний к заявке и/или прилагаемым документам, направляет Строителю уведомление о приостановлении рассмотрения заявки с предложением о представлении недостающих сведений и (или) документов или сообщает о допущенных несоответствиях и порядке их устранения.
  2. В течение 10 рабочих дней с момента получения заявки и полного пакета документов, надлежаще оформленных, направляет Строителю 2 экземпляра подписанного проекта договора и счет на сумму 100% стоимости договорного объема отпуска тепловой энергии и теплоносителя за весь период действия договора на ПНР.

Порядок поставки тепловой энергии и теплоносителя по договору на ПНР

Поставка тепловой энергии и теплоносителя осуществляется на основании подписанного со стороны Строителя и возвращенного в адрес ПАО «МОЭК» договора на ПНР и оплаты выставленного счета на сумму 100% стоимости договорного объема отпуска тепловой энергии и теплоносителя за весь период действия договора на ПНР.

Договор на ПНР прекращает свое действие по истечении срока действия акта допуска энергоустановки в эксплуатацию, выданного МТУ Ростехнадзора на период ПНР.

По факту истечения срока действия договора на ПНР ПАО «МОЭК» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя.

По вопросам, связанным с заключением договора на ПНР или изменением условий уже заключенного договора, можно обратиться:

  • по телефону «горячей линии» +7 (495) 539 59 59 или
  • в отделение сбыта Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» по административному округу г. Москвы.

Типовой договор пусконаладочные работы

Образцы типовых договоров / Договор на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования

ДОГОВОР №______ на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования

ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.
1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет_______________________________, включая НДС.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3. Монтажные и пуско-наладочные работы

3.1. За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.
3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения.
3.3. Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска. Если в течение данного времени у Заказчика не возникает претензий к работе оборудования, то сторонами составляется и подписывается Акт приема-сдачи работ.